Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок: Капитальный ремонт сетей наружного освещения

  • 28 сентября 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок: Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    Извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок

    Общая информация

    Номер извещения

    8

    Наименование объекта закупки

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    Лот1

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    ул. Борисова

    Лот2

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    ул. Гоголя 32,34,36,40

    Лот3

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    ул. Шевченко 39,вдоль домов ул. Маринеско 21,до конечной остановки маршрута №85

    Лот4

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Кожанова 1,3,5,9,11,13,15

    Лот5

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Весенняя

    Лот6

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Серафимовича

    Лот7

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Лебедя, 6 , 8 , 14 , 16 , 18 , 20 , 24 , 28 , 30 , 31 , 32 , 34

    Лот8

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Флагманская 1, 3, 5.

    Закупку осуществляет

    Государственное казенное учреждение г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

    Юридический адрес

    ул.Н. Музыки, 50, г. Севастополь, 299007

    Фактический адрес

    ул.Н. Музыки, 50, г. Севастополь, 299007

    Ответственное должностное лицо за размещение документов

    Гребенщиков Владислав Эдуардович

    Лицо ответственное за заключение контракта

    Могущий Н.И., Мельник И.Ю., Гребенщиков В.Э., Супруненко М.В., Кощеев Е.С. (в части исполнения функциональных обязанностей)

    Адрес электронной почты

    отсутствует

    Номер контактного телефона

    (8692) 45-19-05

    Условия проведения запроса котировок

    Порядок подачи заявок

    лично или по почте

    Дата и время окончания подачи заявок

    05.10.2015г 10:00

    Место подачи заявок

    по адресу заказчика, канцелярия

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2015г 15:00

    Место вскрытия конвертов

    по адресу заказчика, кабинет №1

    Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения закупки

    До момента подписания договора

    Срок подписания контракта

    Не ранее чем через два дня с даты размещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.

    Обеспечение контракта

    Заказчик вправе потребовать от победителя процедуры закупки предоставление обеспечение контракта в виде безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона №44. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

    Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, на усмотрение Заказчика. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44.

    Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

    Если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в данном извещении, такой победитель (участник) признается уклонившимся от заключения контракта.

    Информация об возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

    Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

    Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.

    Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в на официальном портале органов государственной власти города Севастополя и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном портале органов государственной власти города Севастополя.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

    Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44ФЗ.

    Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

    Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

    Преимущества предоставляемые заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44

    Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках

    Преимущества не предоставляется

    Участие организаций инвалидов в закупках

    Преимущества не предоставляется

    Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках

    Преимущества не предоставляется

    Условия контракта (проект контракта прилагается)

    Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб.

    Лот1

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    ул. Борисова

    1129,24

    Лот2

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    ул. Гоголя 32,34,36,40

    921,513

    Лот3

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    ул. Шевченко 39,вдоль домов ул. Маринеско 21,до конечной остановки маршрута №85

    1601,1

    Лот4

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Кожанова 1,3,5,9,11,13,15

    701,595

    Лот5

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Весенняя

    494,186

    Лот6

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Серафимовича

    758,727

    Лот7

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Лебедя, 6 , 8 , 14 , 16 , 18 , 20 , 24 , 28 , 30 , 31 , 32 , 34

    828,483

    Лот8

    Капитальный ремонт сетей наружного освещения

    по ул. Флагманская 1, 3, 5.

    955,576

    Источник финансирования

    Бюджет г. Севастополя

    Место выполнения работы или оказания услуги

    г Севастополь

    Сроки выполнения работы (график)

    2015 год

    Существенное условие

    порядка оплаты

    Оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки

    Описание объекта закупки

    Описание объекта закупки прилагается к извещению

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

    2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

    8) участник закупки не является офшорной компанией

    Документы, предоставляемые участником

    1. Участник подает в письменной форме заявку на участие в запросе котировок в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание предложения до вскрытия. На конверте должно быть обязательно указано полное наименование участника, код ОГРН, а также общее название предмета закупки согласно извещению -«Капитальный ремонт сетей наружного освещения», и указаны только те лоты, по которым подается заявка)

    Заявка на участие должна содержать всю указанную заказчиком информацию, а именно:

    1) следующие информацию и документы об участнике, подавшем предложение на участие:

    1.1. Заявка Участника по форме прилагаемой к извещению (один экземпляр в целом на предмет закупки);

    1.2 выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (один экземпляр в целом на предмет закупки);

    1.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (один экземпляр в целом на предмет закупки);

    1.4 нотариально заверенные копии учредительных документов участника (для юридического лица) (один экземпляр в целом на предмет закупки);

    1.5 оригинал (нотариально заверенная копия) свидетельства о допуске к исполнению работ, выданная саморегулируемой организацией, действительное на срок исполнения работ (один экземпляр в целом на предмет закупки)

    1.6. В случае невозможности предоставления какого-либо из требуемых документов, обоснование невозможности предоставления по объективным причинам.

    2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должно содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплено печатью участника при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие и тома заявки на участие, поданы от имени участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником требования о том, что все листы такого предложения должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в процедуре закупки.

    3. Участникам разрешается подавать заявки по лотам, учитывая требования по оформлению.

    4. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока указанного в извещении.

    Участник процедуры закупки несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.













    Скачать (9.31 Мб, zip)
    Скачано: 168 раз

Возврат к списку