Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 4»

  • 11 ноября 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 4»

    Извещение о проведении запроса котировок

    Общая информация

    Номер извещения

    6

    Наименование заказчика

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    Юридический адрес

    299011, г.Севастополь, ул.Ленина, 2

    Фактический адрес

    299011, г.Севастополь, ул. Демидова, 13

    Ответственное должностное лицо заказчика

    Колобылина Т.В.

    Адрес электронной почты

    gku.ks.sevastopol@mail.ru

    Номер контактного телефона

    (8692)55-40-51

    Способ определения поставщика

    Запрос котировок

    Условия контракта

    Наименование объекта закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 4»

    Описание объекта закупки

    В соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1) и сметой на проектно-изыскательские работы (Приложение 2)

    Количество товара, работы, услуги

    1

    Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование цены контракта

    Проектно-сметный метод:

    в соответствии с положительным заключением ГБУ «Севастопольский центр сметного нормирования и ценообразования в строительстве» № 3-1-0718-15 от 30 октября 2015г. – 4 917 850,00(в т.ч. НДС) (Приложение 3)

    Источник финансирования

    Бюджет города Севастополя

    Место выполнения работы или оказания услуги

    г.Севастополь, Гагаринский район, ул. Героев Бреста, 13

    Сроки выполнения работ

    До 5 декабря 2015г.

    Срок действия контракта

    До 31 декабря 2015г.

    Ограничение участия в определении поставщика, подрядчика

    Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

    Ответственный за заключение контракта

    Колобылина Т.В.

    Сроки заключения контракта, в течении которого победитель запроса котировок должен предоставить подписанный контракт

    Не ранее чем через 2 дня с даты размещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.

    Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

    В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. (В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств).

    Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

    Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

    Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на сайте правительства Севастополя и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на сайте правительства Севастополя.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Преимущества, предоставляемые заказчиком

    Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

    Проект контракта

    См. Приложение 6

    Условия проведения запроса котировок

    Окончательный срок подачи заявок

    до 10.00 18.11.2015г.

    Место подачи заявок

    299011, г.Севастополь ул. Демидова, 13 каб. 308

    Порядок подачи заявок

    Лично или почтой, в запечатанном конверте (Приложение 5) Заявка должна быть прошита пронумерована и заверена печатью. В случае если в заявке приложены копии документов участник должен заверить каждый лист такого документа подписью уполномоченного лица и печатью организации (Приложение 5)

    Дата и время вскрытия конвертов

    10.00 18.11.2015г.

    Место вскрытия конвертов

    299011, г.Севастополь, ул. Демидова, 13 каб. 314

    Обеспечение исполнения контракта

    Размер обеспечения контракта

    245 892,50 руб.

    Способ обеспечения контракта

    Банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет

    Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае выбора обеспечения контракта путем внесения денежных средств на заказчиком счет)

    Л/с 05742200400 Отделение Севастополь ЦБ РФ

    БИК 046711001

    р/с 40302810667112000007

    Порядок предоставления такого обеспечения

    Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем запроса котировок на момент заключения контракта. В случае непредставление победителем запроса котировок обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракт, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

    Требования к обеспечению исполнения контракта

    Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) участник закупки не является оффшорной компанией.

    Документы, предоставляемые участником запроса котировок

    Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

    1) наименование, место нахождение (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки,

    2) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара,

    3) Предложение по цене контракта (форма заявки на участие в запросе котировок Приложение 4)

    4) Документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ, копии таких документов

    5) Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок,

    6) Декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения

    7) Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если такие условия запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, либо заверенные копии данных документов.

    8)




    Начальник

    ГКУ «Капитальное строительство» А.Н.Спичак

    Приложение № 4

    Форма заявки на участие в запросе котировок

    Фирменный бланк участника закупки

    ЗАЯВКА

    на участие в запросе котировок

    1. Настоящей заявкой ____________________________________________________

    __________________________________________________________________________________,

    (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки)

    _________________________________________________________________________________,

    (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица))

    находящ__ся (проживающ__) по адресу: ______________________________________________

    _________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________,

    (адрес местонахождения (для юридического лица), места жительства (для физического лица), телефон)

    изучив размещенное вами извещение о проведении запроса котировок, сообщаем о своем согласии осуществить ______________________________________________

    (выбрать нужное в зависимости от объекта закупки: поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг))

    __________________________________________________________________________________

    (полное наименование объекта закупки)

    и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании, проекте контракта) от "____" ___________________ 201 ___ г. (дата размещения извещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя sevastopol.gov.ru)

    № извещения __________ (ссылка на объявление на официальном портале органов государственной власти города Севастополя sevastopol.gov.ru)

    2. Предложение о цене контракта указано с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет ____________________________________________________________.

    (сумма указывается прописью)

    С условиями, порядком и сроком оплаты согласны. Сводный сметный расчет прилагаем.

    3. ________________________________________________________________

    (наименование (для юридического лица),фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки)

    является субъектом малого предпринимательства (социально ориентированной некоммерческой организацией) в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). Декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства (социально ориентированным некоммерческим организациям) прилагается.

    Кроме того, сообщаем, что _______________________________________________:

    (наименование организации)

    1) Соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) Непроводится ликвидация - юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) Неприостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) Отсутствует у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) В результате исполнения контракта заказчик не приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности, т.к. данная закупка не является объектом интеллектуальной собственности

    7) Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактаный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) Не является оффшорной компанией.

    Приложения: 1) Сводный сметный расчет на ____ л.;

    2) Копия документа о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки на ____ л.;

    Должность руководителя ____________ ФИО

    (подпись)


    Приложение №5

    № согласно реестра__________

    Дата ______________________

    Время _______________________

    Час _______________________


    Заказчик: Государственное казённое учреждение

    «Капитальное строительство»

    ул.Демидова, 13 каб. 308 (Заполняется заказчиком)

    г. Севастополь, 299011

    Наименование:_________________________________________________

    ______________________________________________________________

    (полное название предприятия, организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

    Юридический адрес: ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Почтовый адрес:________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Факс ______________________

    Телефон ___________________

    Код ОГРН__________________

    Предмет закупки: «________________________________________________________________________________________»

    Дата и время окончательного срока подачи «__» _______ 2015 г. до _____ ч. _____ мин.

    «Не открывать до начала вскрытия конвертов»


    Приложение № 6

    Государственный контракта № _______

    на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

    «Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 4»

    г. Севастополь «_____» ____________ 2015г.

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Спичака Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

    и ______________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________ действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

    во исполнение Государственной программы РФ «Развитие образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2015г № 475-ПП, с изменениями от 09.09.2015г. № 851 – ПП, от 23.10.2015 №1000-ПП, на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления бюджетных средств на модернизацию региональных систем дошкольного образования на проектно-изыскательские работы за счет средств бюджета города Севастополя от 14 октября 2015г, Закона Севастополя от 20.07.2015 № 171-ЗС «"О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд города Севастополя", Постановления Правительства Севастополя от 04.08.2015 № 717-ПП «Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд города Севастополя», протокола заседания котировочной комиссии Государственного казённого учреждения «Капитальное строительство» № ____ от «___» _________ 2015г. заключили настоящий государственный контракта (далее – контракта) о нижеследующем:

    1. Предмет контракта

    1.1. По контракту Государственный заказчик принимает на себя обязанность осуществить финансирование и контроль за выполнением работ, а Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя «Детский сад № 4» (далее – объект) в соответствии с условиями контракта (далее – работы).

    1.2. Результатом работ по настоящему контракту является:

    а) технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;

    б) разделы технической документации:

    - генеральный план;

    - архитектурно-строительные решения;

    - электроснабжение;

    - наружное электроосвещение;

    - силовое электрооборудование;

    - электрическое освещение (внутреннее);

    - наружные сети водоснабжения и канализации;

    - наружные сети теплоснабжения;

    - внутренние системы водоснабжения и канализации;

    - отопление, вентиляция и кондиционирование;

    - тепломеханические решения тепловых сетей;

    - охранно-пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей;

    - радиовещание и телевидиие;

    - сети связи;

    - видионаблюдение;

    - наружные сети связи;

    -технология производства;

    - проект организации строительства.

    в) сметная документация;

    1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами.

    1.4. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

    2. Цена контракта.

    2.1. Цена контракта составляет _________________ (прописью) рублей 00 копеек с или без НДС в соответствии с расчетом стоимости работ (приложение 2 к настоящему контракту).

    2.2. Финансирование производится за счет средств бюджета города Севастополя.

    2.3. Цена контракта является твердой на весь период действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

    2.4. В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам его исполнения и (или) объему выполняемых Работ.

    3. Порядок расчетов

    3.1. Оплата по Контракту осуществляется в рублях за счет средств бюджета города Севастополя.

    3.2. Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика со счета Государственного заказчика. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

    3.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Государственным заказчиком в следующим порядке:

    - 70 (семьдесят) процентов от стоимости контракта, что составляет _________________ оплачивается в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании оригинала счета;

    - окончательный расчет по контракту - 30 (тридцать) процентов (___________________) рублей) - производится в течение 10 (десяти) дней с момента получения Государственным заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

    3.4. На всех документах, указанных в настоящем разделе Контракта, обязательно должны быть указаны наименования Государственного заказчика, Подрядчика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

    3.5. В случае неполучения Государственным заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Контрактом, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения причин.

    3.6. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Государственному заказчику с сопроводительным письмом под роспись, либо направляются Государственному заказчику заказным письмом.

    3.7. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

    4. Сроки и порядок выполнения работ

    4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются в соответствии графиком выполнения работ (приложение № 3 к настоящему контракту).

    4.2. Срок выполнения работ до 5 декабря 2015г.

    5. Обязанности и права Подрядчика

    5.1. Подрядчик имеет право:

    5.1.1. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков (третьих лиц) при условии сохранения ответственности перед Государственным заказчиком за результат работ.

    5.1.2. По согласованию с Государственным заказчиком досрочно исполнить обязательства по контракту, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для досрочной оплаты Государственным заказчиком результатов выполненных работ.

    5.2. Подрядчик обязан:

    5.2.1. Разработать и передать Государственному заказчику результаты работ в сроки, установленные Контрактом.

    5.2.2. Выполнять работы в соответствии с действующими на момент прохождения государственной экспертизы нормами, правилами и инструкциями надзорных органов, требованиями Контракта.

    5.2.3. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки работ, согласования и прохождения государственной экспертизы недостатки проектной документации, а также недостатки в разработанной части рабочей документации в процессе осуществления строительно-монтажных работ в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

    5.2.4. Передать Государственному заказчику документацию, составленную в соответствии с заданием на проектирование и условиями контракта.

    5.2.5. Передать по накладной Государственному заказчику законченную и оформленную в установленном порядке документацию в форме и количестве, установленном в задании на проектирование, и акт сдачи-приемки приемке выполненных работ в 2-х экземплярах.

    Датой сдачи Подрядчиком результатов работ в соответствии с условиями контракта является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

    6. Обязанности и права Государственного заказчика

    6.1 Государственный заказчик имеет право:

    6.1.1. Осуществлять контроль использования бюджетных денежных средств, перечисленных по контракту.

    6.1.2. Контролировать исполнение Подрядчиком контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную помощь.

    6.1.3. Осуществлять контроль за принимаемыми Подрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в документацию. В необходимых случаях требовать от Подрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в документацию технических и инженерных решений.

    6.1.4. Имеет иные права, определенные контрактом и законодательством Российской Федерации.

    6.2 Государственный заказчик обязан:

    6.2.1. Оплатить результаты работ в соответствии с условиями контракта.

    6.2.2. Контролировать исполнение Подрядчиком контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

    6.2.3. Принять от Подрядчика разработанную им документацию в соответствии с условиями контракта.

    6.2.4. Осуществить проверку выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями контракта.

    6.2.5. При отсутствии замечаний направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от их приёмки.

    6.2.6. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Государственного заказчика.

    6.2.7. Имеет иные обязанности, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

    7. Предотвращение ущерба

    7.1. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которое возможно вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту при выполнении работ, Подрядчик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.

    8. Сдача-приемка выполненных работ

    8.1. Не позднее чем за 10 (десять) дней до завершения срока окончания работ, предусмотренного в п.4.2 настоящего контракта, Подрядчику передает по накладной Государственному заказчику разработанную документацию в форме и количестве, установленном в задании на проектирование, и акт сдачи-приемки приемке выполненных работ в 2-х экземплярах.

    8.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документации должен рассмотреть ее, и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.

    8.3. В случае выявления недостатков документации Государственный заказчик составляет перечень необходимых замечаний с указанием порядка и сроков их устранения и передает его Подрядчику вместе с документацией.

    8.4. Подрядчик обязан в течение 1 дня устранить недостатки и передать исправленную документацию Государственному заказчику для повторной проверки.

    8.5. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки документации в случае обнаружения недостатков, которые исключают ее дальнейшее использование и не могут быть устранены Подрядчиком.

    8.6. После проверки сметная документация передается Государственным заказчиком в орган, осуществляющий государственную экспертизу.

    8.7. В случае если при прохождении государственной экспертизы будут выявлены недостатки документации или будет получено отрицательное заключение, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами исправить выявленные государственной экспертизой недостатки в полном объеме в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления такого требования Государственным заказчиком.

    8.8. Работы по настоящему контракту считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.

    9. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

    9.1. Условием заключения настоящего контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

    Исполнение настоящего контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение Государственному заказчику.

    В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчиком представляется Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 245 892 (двести сорок пять тысяч восемьсот девяносто два) руб. 50 копеек.

    9.2. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Государственный заказчик вправе при неисполнении Подрядчиком обязательств по контракту, а также при существенном нарушении контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере подлежащей уплате неустойки (штрафа, пени), убытков.

    9.3. При обеспечении исполнения контракта в форме банковской гарантии, Государственный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении настоящего контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

    9.4. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего контракта не менее чем на 1 (один) месяц. При истечении срока действия данной банковской гарантии до момента окончания работ банковская гарантия должна быть переоформлена на аналогичных условиях на новый срок. Переоформление банковской гарантии производится таким образом, чтобы срок ее действия не прерывался.

    9.5. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не ранее 5 (пяти) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по настоящему контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по настоящему контракту на банковский счет, указанный в настоящем контракте.

    10. Ответственность сторон

    10.1. При нарушении условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

    10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему контракту она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

    10.3. Взыскание Сторонами неустойки (пеней, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему контракту, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится путем направления в письменном виде соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.

    10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев просрочки исполнения обязательств из-за непоступления бюджетных средств.

    10.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственым заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5% цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. Таким образом, размер штрафа составляет ________ от стоимости контракта, а именно _______ (прописью) руб. 00коп.

    10.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10% цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. Таким образом, размер штрафа составляет ________ от стоимости контракта, а именно _______ (прописью) руб. 00коп.

    10.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    10.8. Претензии и споры по контракту решаются путем переговоров Сторон,
    а при недостижении согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Севастополя.

    11. Исключительные права

    11.1 . Подрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.

    11.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.

    11.3. Если Государственному заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением при выполнении работ предусмотренных настоящим контрактом, исключительных прав третьих лиц Подрядчик полностью возмещает Государственному заказчику понесенные убытки, включая расходы на юридических консультантов.

    11.4. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами результаты работ, указанные в п.1.2 настоящего контракта, являются собственностью Государственного заказчика.

    12. Обстоятельства непреодолимой силы

    12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий), а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего контракта не относятся.

    12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

    Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

    12.3. Срок действия настоящего контракта автоматически продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

    12.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему контракту либо о расторжении настоящего контракта.

    13. Разрешение споров

    13.1. Все споры в связи с контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

    13.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

    13.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

    13.4. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

    При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт контракта.

    13.5. Все споры между Сторонами в связи с контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

    13.6. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по контракту в результате уступки этих прав или обязанности по Контракту в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

    13.7. Настоящий контракта толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    14. Вступление контракта в силу, срок действия контракта

    14.1. Настоящий контракта вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

    14.2. Настоящий контракта действует до 31 декабря 2015г.

    14.3. Раздел контракта о порядке разрешения споров действует бессрочно.

    14.4. Все экземпляры контракта являются одним контрактом и с прекращением действия контракта утрачивают силу все его экземпляры.

    14.5. Настоящий контракта составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий экземпляр – для Управления капитального строительства города Севастополя.

    14.6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

    Любая договоренность между Государственным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства по настоящему контракту должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему контракту.

    14.7. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой Стороне ущерб.

    15. Порядок внесения изменений,

    дополнений в контракта и его расторжения

    15.1. В настоящий контракта могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему контракту.

    15.2. Изменение настоящего контракта по соглашению Сторон возможно в том числе в следующих случаях:

    а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего контракта;

    б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный настоящим контрактом объем работ, но не более чем на 10 процентов.

    в) предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и сроков исполнения контракта и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

    15.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

    15.4. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ которых является улучшенными по сравнению с работами, указанными в контрактае.

    15.5. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

    15.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

    Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на сайте правительства Севастополя и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственного заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на сайте Правительства Севастополя.

    Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракта считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

    15.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

    Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракта считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    16. Заключительные положения

    16.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

    16.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

    В случае изменения, указанных разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Контракту, но в любом случае не позднее 3 дней с даты изменения этих реквизитов.

    Сторона, исполнившая свои обязательства по контракту в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

    Все документы в связи с контрактом должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте заказным или ценным с описью вложения письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции другой Стороны.

    16.3. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

    16.4. Каждая из Сторон заключила контракта, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим контракта, а именно:

    16.4.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

    16.4.2. Представитель другой Стороны, подписывающий контракта, имеет все полномочия, необходимые для заключения им контракта от ее имени.

    16.4.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею настоящего контракта.

    16.4.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею контракта.

    16.5. Все предусмотренные в пункте 16.4 настоящего контракта сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания контракта недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

    17. Приложения к контракту

    17.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

    17.2. Перечень приложений к настоящему контракту:

    - приложение № 1. Задание на проектирование;

    - приложение № 2. Сводный сметный расчет:

    - приложение 2.1 Смета на инженерно-топографические изыскания

    - приложение 2.2 Смета на проведение инженерных обследований технического этажа в блоке А;

    - приложение 2.3 Смета на проведение инженерных изысканий технических этажей В1, В2, В3, В4, Б1,Б2,Б3;

    - приложение 2.4 Смета на проведение инженерных обследований блок Б1;

    - приложение 2.5 Смета на проведение инженерных обследований блок Б2 (переход);

    - приложение 2.6 Смета на проведение инженерных обследований блок Б3;

    - приложение 2.7 Смета на проведение инженерных обследований блок Б3 (лестничная клетка);

    - приложение 2.8 Смета на проведение инженерных обследований блок В1 (переход);

    - приложение 2.9 Смета на проведение инженерных обследований блок В1;

    - приложение 2.10 Смета на проведение инженерных обследований блок В2;

    - приложение 2.11 Смета на проведение инженерных обследований блок В2 (лестничная клетка);

    - приложение 2.12 Смета на проведение инженерных обследований блок В3;

    - приложение 2.13 Смета на проведение инженерных изысканий блок В3 (переход);

    - приложение 2.14 Смета на проведение инженерных изысканий блок В4;

    - приложение 2.15 Смета на проведение инженерных обследований блок В4 (лестничная клетка);

    - приложение 2.16 Смета на разработку технической документации;

    - приложение № 3. График выполнения работ;

    18. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

    Государственный заказчик

    Государственное казенное учреждение

    «Капитальное строительство»

    299011, г.Севастополь, ул.Ленина, д.2

    ИНН/КПП 9204007681/920401001

    ОКПО 00217432

    ОГРН 1149204015058

    Лицевой счет: 03742200400

    Отделение Севастополь ЦБ РФ

    БИК 046711001

    р/с № 40201810067110000001

    e-mail: gku.ks.sevastopol@mail.ru

    Начальник

    ___________________ /А.Н.Спичак/

    Подрядчик

    Приложение 3

    Форма графика выполнения работ

    На бланке предприятия

    Вид работ

    Срок выполнения работ (днях)





    Государственный заказчик Подрядчик

    Государственное казенное учреждение

    «Капитальное строительство»

    Начальник

    ___________________ /А.Н.Спичак/





    Скачать (5.69 Мб, zip)
    Скачано: 285 раз

Возврат к списку