Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту системы отопления помещения, расположенного по адресу: ул. Менжинского 25, г. Севастополь

  • 13 ноября 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту системы отопления помещения, расположенного по адресу: ул. Менжинского 25, г. Севастополь

    Извещение

    о проведении запроса котировок

    Наименование запроса котировок:

    На выполнение работ по ремонту системы отопления помещения, расположенного по адресу: ул. Менжинского 25, г. Севастополь

    Способ размещения заказа:

    Запрос котировок

    Заказчик

    Наименование:

    Управление обеспечения деятельности мировых судей города Севастополя

    Место нахождения:

    Ленина ул., дом 50, оф. 32, г. Севастополь,

    Российская Федерация, 299011

    Почтовый и юридический адрес:

    Ленина ул., дом 2, Севастополь,

    Российская Федерация, 299011

    Контактная информация

    Почтовый и юридический адрес:

    Ленина ул., дом 2, Севастополь,

    Российская Федерация, 299011

    Адрес электронной почты:

    sevmirsud@sev.gov.ru

    Телефон:

    (8692) 542805

    Факс:

    (8692) 542805

    Контрактный управляющий:

    Скибин Андрей Сергеевич

    Предмет контракта

    Предмет контракта:

    Выполнение работ по ремонту системы отопления

    помещения, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Менжинского, д. 25»

    Начальная (максимальная) цена контракта:

    194 340 Российский рубль

    Обоснование максимальной цены контракта:

    Обоснование начальной (максимальной) цены - "Локальный сметный расчет"

    Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

    Цена Контракта является твердой, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией, определяется на весь срок исполнения Контракта.

    Цена Контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые «Подрядчик» может понести при исполнении обязательств по Контракту.

    Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

    Цена Контракта может быть изменена по предложению «Заказчика» при увеличении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

    Классификация товаров, работ, услуг:

    45.21.15.160 - Работы общестроительные по ремонту прочих зданий.

    Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

    Согласно Локальному сметному расчету

    Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

    Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

    г. Севастополь, Менжинского ул., дом 25

    Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

    14 календарных дней с даты заключения контракта

    Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

    Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком по факту выполненных работ в полном объеме и (или) определённого этапа работ.

    Оплата производится на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счетов Подрядчика, подписанных Заказчиком без замечаний, после выполненных работ в полном объеме и (или) определённого этапа работ Подрядчиком.

    Оплата производится безналичным расчетом, путём перечисления денежных средств на указанный расчётный счёт Подрядчика, в течение одного месяца с момента приемки выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом.

    Дополнительная информация о размещении заказа

    Код бюджетной классификации:

    846 0104 51П0100 244 226

    Источник финансирования заказа:

    Бюджет города Севастополя

    Информация о запросе котировок

    Место подачи котировочных заявок:

    оф. 32, Ленина ул., дом 50,
    г. Севастополь, Российская Федерация

    Порядок подачи заявок

    Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.

    Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное):

    13.11.2015 09.00

    Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное):

    19.11.2015 09.00

    Форма котировочной заявки:

    Заявка подается участником размещения заказа в соответствии с формой котировочной заявки (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок)

    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок

    Оф. 32, Ленина ул., дом 50,
    г. Севастополь, Российская Федерация

    19.11.2015 в 10.00

    Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта:

    Не ранее чем через 2 (два) дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола

    Преимущества

    Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

    Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

    В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта

    Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

    Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта - предусмотрена

    Единые требования к участникам закупки:

    1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

    6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

    Требования к участникам закупки с 1 по 7 пункты декларируются в заявке на участие в запросе котировки.

    Приложения:

    1.Форма котировочной заявки (Приложение 1)

    2. Проект государственного контракта на оказание услуг (Приложение 2)

    3. Локальный сметный расчет (Обоснование начальной (максимальной) цены контракта)

    4. Описание объекта закупки (Приложение 4)

    Начальник Управления Г.Я. Бежанидзе

    Приложение №1 к извещению

    о проведении запроса котировок

    На бланке организации,

    индивидуального предпринимателя

    Начальнику Управления

    обеспечения деятельности мировых

    судей города Севастополя

    Г.Я. Бежанидзе

    КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

    Дата: «___» _____________ 2015 г.

    Изучив размещенные на Официальном сайте Российской Федерации https://sevastopol.gov.ru «___» августа 2015 года номер закупки ______________извещение о проведении запроса котировок и проект государственного контракта, Участник размещения заказа__________________________________________________________________________

    Наименование, место нахождения (для юридического лица),

    ___________________________________________________________________________

    Фамилия, Имя, Отчество, место жительства (для физического лица)

    ___________________________________________________________________________

    Банковские реквизиты участника размещения заказа

    ___________________________________________________________________________

    ИНН участника размещения заказа

    в случае признания победителем в запросе котировок выражает согласие заключить и исполнить государственный контракт в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок

    Предлагаемая цена контракта _____________________________________ рублей.

    сумма прописью

    включает____________________________________________________________________

    (Сведения о включенных в цену услуг расходах, в т. ч. стоимость поставляемой Продукции, расходы на материалы, упаковку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, которые подлежат уплате в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

    Контактный телефон участника размещения заказа: ______________________________

    Должность





    подпись Фамилия Имя Отчество

    М.П.

    Приложение №2 к извещению

    о проведении запроса котировок

    Проект

    ПРОЕКТ

    ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ___

    г. Севастополь «__» _______ 2015 г.

    Управление обеспечения деятельности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления Бежанидзе Георгия Янгулевича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________ в лице _________________, действующий на основании __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), с соблюдением требований закона города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС "О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд заказчиков", в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №_____, лот №_____, извещение №_____, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

    1. Предмет контракта

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в соответствии с условиями настоящего Контракта, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и сметной документацией (далее – СД), утверждаемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1), календарным графиком производства работ (приложение № 2), обязуется своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы на объекте: «Ремонт системы отопления помещения, расположенного по адресу: ул. Менжинского 25, г. Севастополь» (далее – Объект) для размещения участков мировых судей.

    2. Цена контракта

    2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС - 18% / без НДС.

    Цена настоящего Контракта определяется на основании утвержденной сметной документации Заказчика и в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №______ от ______ .

    2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

    2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма работы и качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

    2.4. Цена настоящего контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а также расходы на страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

    2.5. Заказчик вправе предложить Подрядчику увеличить предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

    2.6. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий Контракта при его исполнении согласно положениям п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.

    3. Порядок расчетов по контракту

    3.1. Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком по факту выполненных работ в полном объеме и (или) определённого этапа работ.

    3.2. Оплата производится на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании счетов Подрядчика, подписанных Заказчиком без замечаний, после выполненных работ в полном объеме и (или) определённого этапа работ Подрядчиком.

    3.3. Оплата производится безналичным расчетом, путём перечисления денежных средств на указанный расчётный счёт Подрядчика, в течение одного месяца с момента приемки выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом.

    3.4. Оплата выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом осуществляется Заказчиком в пределах суммы выделенной из бюджета города Севастополя на соответствующий финансовый год.

    3.5. Выполненные работы (ее результаты), а также отдельных этапов выполнения работы (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных настоящим контрактом с отклонениями от требований утверждённой сметной документации, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

    3.6. Размер оплаты услуг Подрядчика подлежит уменьшению на размер обязательных налоговых платежей, в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

    3.7. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации за счет средств местного бюджета (бюджет города Севастополя), в порядке, установленном в данном разделе «Порядок расчетов по контракту» настоящего Контракта.

    3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом предъявленной Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени), в течение срока действия контракта.

    3.9. По согласованию с Заказчиком возможна выплата аванса в размере 20% от цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 18 настоящего Контракта в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

    4. Сроки выполнения работ

    4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ и полностью завершить их в сроки, установленные настоящим Контрактом.

    4.2. Срок выполнения всех работ по настоящему Контракту установлен пунктами 4.2.1 и 4.2.2.

    4.2.1. Начало выполнения работ по Контракту: в течение двух дней с момента заключения государственного контракта;

    4.2.2. Окончание выполнения работ по Контракту: с даты заключения контракта до 02.10.2015 года.

    4.3. Для согласования промежуточных сроков выполнения работ Заказчик определяет календарный график производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 2 к настоящему контракту).

    4.4. К дате окончания работ, установленной п. 4.2.2. Контракта, Подрядчик обязан освободить Объект от своего имущества, отходов производства, строительного мусора, демонтировать временные здания и сооружения.

    4.5. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания выполнения работ является исходной для определения Заказчиком имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

    4.6. Сроки начала и окончания работ являются существенным условием настоящего Контракта. Несоблюдение Подрядчиком сроков, установленных Контрактом, влечёт, по усмотрению Заказчика, расторжение Контракта и/или применение штрафных санкций, установленных настоящим Контрактом.

    5. Поставка и комплектация

    5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту Объекта, обеспечивая своевременную поставку оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с СД.

    5.2. Подрядчик обязан осуществлять доставку, приемку, разгрузку, складирование и надлежащее хранение прибывающих на Объект строительных материалов, изделий, конструкций, получать необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества, нести другие расходы, связанные с комплектацией ремонта, своевременно привлекать субподрядчиков.

    5.3. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Контракту материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены другой Стороне не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

    5.4. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на Объект, а также используемых при проведении работ, несет Подрядчик.

    5.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на Объект несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

    6. Качество работ

    6.1. Все производимые Подрядчиком и субподрядчиками работы, а также все применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны соответствовать СД, СНиП и ГОСТ, Перечню нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (приложение № 3 к настоящему контракту),.

    6.2. Перед началом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное Заказчиком несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет Подрядчика.

    6.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды при выполнении ремонта Объекта.

    6.4. Заказчик проверяет качество выполняемых работ, применяемых материалов, монтируемых конструкций, оборудования, их соответствие СД, СНиП и ГОСТ, Перечню нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (приложение № 3 к настоящему контракту). Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля.

    6.5. Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отдать письменное распоряжение об устранении дефектов. Подрядчик, в соответствии с пунктом 9.9 настоящего контракта, обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить конструкции, оборудование) за свой счет.

    6.6. Если качество материалов, используемых при ремонте Объекта, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в СД, а также документу сведения о товарах (материалах) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар на Объекте, требованиям СНиП, то использование такого оборудования и материалов не допускается

    7. Права и обязанности Заказчика

    7.1. Заказчик обязан:

    7.1.1.Оплатить Подрядчику выполненную работу в объемах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

    7.1.2. На момент подписания Контракта Заказчик обязан передать комплект утверждённой сметной документации, необходимой для производства работ, указанных в п. 1.1. Контракта.

    7.1.3. Заказчик назначает своих представителей, а так же третьих лиц, которые имеют право от имени Заказчика:

    - осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ на Объекте;

    - осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ (отдельных ее этапов) и соответствием стоимости работ цене, установленной Контрактом;

    - производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов (конструкций, оборудования) условиям Контракта, сметной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

    - совместно с представителями Подрядчика оформлять и подписывать Акты о приёмке выполненных работ, а в случае необходимости – Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Акты освидетельствования скрытых работ.

    7.1.4. При привлечении третьих лиц, Заказчик обязан заключить соответствующее Соглашение.

    7.1.5. После получения от Подрядчика извещения об окончании работ Заказчик обязан осмотреть и принять результат работы, а при невыполнении условий настоящего контракта, а также при ненадлежащем качестве выполненных работ, потребовать устранения допущенных Подрядчиком нарушений.

    7.1.6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков, технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

    7.1.7. Все указания и замечания, касающиеся производства работ по Контракту, Заказчик обязан оформлять в виде письменных распоряжений и вручать Подрядчику под роспись.

    7.1.8. Произвести приемку и оплату результата работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

    7.1.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом работ, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.

    7.2. Права Заказчика:

    7.2.1. Представители Заказчика имеют право свободного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

    7.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, в соответствии с п. 7.1.7. контракта, назначив срок их устранения.

    7.2.3. Отозвать выполнение работ, известив Подрядчика за 3 дня и остановить работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально объему выполненных работ до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

    7.2.4. Отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке в случае нарушений Подрядчиком пунктов 4.2.1, 4.2.2, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.13 настоящего контракта.

    8. Права и обязанности Подрядчика

    8.1. Подрядчик обязан:

    8.1.1. Своими силами и за свой счет или с привлечением субподрядной организации выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать работы Заказчику в соответствии со сметным расчетом или с привлечением 3-х (третьих) лиц. При этом все поставляемые для осуществления работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и прочих документов должны быть предоставлены Заказчику за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Кроме того, оборудование, используемое в монтаже, должно иметь сопроводительную документацию предприятия-изготовителя (технический паспорт и т.д.).

    8.1.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий и (или) специальный журнал учёта выполнения работ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 года № 7 и фиксировать в нем все факты и обстоятельства связанные с производством работ и имеющие значения во взаимоотношениях сторон. Предоставлять данный журнал по требованию Заказчика, его представителей или третьих лиц, выступающих от имени заказчика.

    8.1.3 Подрядчик обязан соблюдать график производства работ согласно п. 4.3 настоящего Контракта (Приложение № 2 к настоящему контракту).

    8.1.4. Своевременно оформлять исполнительскую документацию и передавать её по акту приёма-передачи Заказчику: акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования строительных конструкций согласно требований, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 года № 1128, письменно извещая Заказчика не более чем за 48 часов о времени освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ.

    8.1.5. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и другими нормативными документами.

    8.1.6. В установленные Заказчиком сроки, безвозмездно, за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком или третьими лицами, уполномоченными Заказчиком в процессе производства, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, на основании письменного аргументированного требования.

    8.1.7. Обеспечить выполнение работ в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

    8.1.8. Обеспечить сдачу выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

    8.1.9. Вывезти в 3-дневный срок после подписания Акта о приёмке выполненных работ (Форма № КС-2) строительный инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, строительный мусор и другое имущество, принадлежащее Подрядчику.

    8.1.10. Согласовывать порядок ведения работ на Объекте обеспечивать их соблюдение.

    8.1.11. В ходе выполнения работ выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности движения автотранспорта и пешеходов, по охране Объекта, по уборке от производственного мусора, по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земли, очистке транспорта выезжающего с территории Объекта, а также установке временного освещения за счет собственных средств.

    8.1.12. В случае если цена настоящего контракта превышает или равна 100 000 000 (ста миллионам) рублей Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в течение 10 (десяти) дней обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, исполнителем, поставщиком цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

    Информация должна быть представлена на бумажном носителе за подписью руководителя.

    8.1.12.1. Пункт 8.1.12 настоящего контракта действует только в том случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер 100000000,00 (сто миллионов) рублей.

    8.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    -возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

    -иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    8.2. Подрядчик имеет право:

    8.2.1. Сдать работу досрочно по соглашению с Заказчиком, не ухудшая качество работ.

    8.2.2. Потребовать у Заказчика разъяснения или указания по любому вопросу, касающемуся предмета настоящего контракта.

    9. Порядок приёмки выполненных работ

    9.1. Приёмке подлежат все выполненные Подрядчиком по Контракту работы.

    9.2. Приёмка производится в любой рабочий день уполномоченными представителями Сторон. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о предстоящей приёмке выполненных работ не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Стороны обязаны согласовать дату приёмки в течение 2 (двух) рабочих дней.

    9.3. Подрядчик обязан, в случае необходимости, своевременно оформлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты освидетельствования строительных конструкций согласно требований, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128.

    9.4. Подрядчик не имеет права приступать к выполнению последующих работ без приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт.

    9.5. В случае, если при производстве работ по Контракту выполняется демонтаж или разборка конструкции (оборудования), Стороны обязаны составить Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), годных к дальнейшему использованию, которые являются собственностью Заказчика и передаются Подрядчиком уполномоченным представителям Заказчика по накладной. Указанные материалы (конструкции, оборудование) могут быть с согласия Заказчика применены Подрядчиком для производства работ по контракту. В этом случае стоимость материалов, переданных Подрядчику для повторного использования, удерживается Заказчиком при оплате работ, выполненных по Контракту.

    9.6. Приёмка работ оформляется следующими документами: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), где указываются фактически выполненные работы, на основании которого составляется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подтверждающая стоимость выполненных работ. Данные документы оформляются Подрядчиком по форме, установленной Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 г. № 100, в 3 (трёх) экземплярах, машинописным способом, на белой бумаге формата А 4, и представляются Заказчику для подписания. Документы, составляемые на стройплощадке, могут составляться на основе бланков, куда вносятся записи от руки. При окончательной приемке работ оформляется итоговый акт выполненных работ (акт ввода в эксплуатацию или завершённого строительства). Документы должны быть подписаны и представлены Заказчику не позднее 3 рабочих дней с момента выполнения работ.

    9.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты приёмки Заказчик должен рассмотреть, проверить, подписать представленные Подрядчиком документы, в случае отсутствия замечаний. Подрядчику возвращается 1 (один) экземпляр документации, подтверждающей выполнение работ.

    9.8. Заказчик (представители Заказчика), а так же привлечённые заказчиком третьи лица выполняют необходимые измерения и испытания для определения объёма и качества выполненных работ и в случае отсутствия замечаний к результатам выполненных работ подписывают представленные Подрядчиком документы о приёмке работ, установленные данным Разделом, делают записи о приёмке в журнале учёта выполнения работ.

    9.8. В случае обнаружения дефектов выполненных работ, возникших по вине Подрядчика, Заказчиком, его представителем и (или) привлеченными заказчиком третьими лицами составляется письменное требование (предписание) об устранении выявленных недостатков.

    9.9. Устранение Подрядчиком в установленные в письменном требовании сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим Контрактом.

    9.10. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и эксплуатирующую организацию о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

    9.11. К дате окончания работ, установленной п. 4.2.2. Контракта, и (или) дате окончания этапа работ, установленного графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему контракту) Заказчик формирует приёмную комиссию и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности к сдаче Объекта, Заказчик обязан приступить к приёмке Объекта, при условии, что Подрядчик к дате приёмки завершит производство всех работ и (или) этапа работ (включая устранение дефектов), подготовит Объект к сдаче, предоставит Заказчику полный комплект исполнительной документации и выполнит все свои обязательства по данному Контракту.

    9.12. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами, указанными в Перечне нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ.

    9.13. Приёмка Заказчиком Объекта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

    10. Гарантии качества и гарантийный срок

    10.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, поставленные Подрядчиком, на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

    10.2. Гарантийный срок составляет три года с момента подписания без замечаний Акта о приёмке выполненных работ в полном объёме. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, возникших по вине Подрядчика.

    10.3. Подрядчик несёт ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине.

    10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.

    10.5. В случае обнаружения дефекта в период гарантийной эксплуатации Объекта, Заказчик извещает Подрядчика в письменном виде в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения такого дефекта.

    10.6. Выявленные дефекты, порядок и сроки их устранения фиксируются в соответствующем Акте, составляемом Сторонами. Для составления Акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

    10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы.

    10.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц и стихийных бедствий, а также, если причиной дефектов явились ошибки в утвержденной Заказчиком сметной документации или ненадлежащая эксплуатация Объекта после его сдачи Подрядчиком.

    11. Распределение рисков

    11.1. До сдачи результата работ в установленном Контрактом порядке Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Работы, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    11.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке Акта о приёмке выполненных работ в полном объёме.

    12. Ответственность сторон

    12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

    12.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, существенно ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе отказаться от приёмки работ.

    12.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

    12.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

    12.5. За несоблюдение сроков начала работ указанных в п. 4.2.1 настоящего Контракта, Подрядчик оплачивает штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2013г. №1063. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

    а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

    в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

    г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

    12.6. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего контракта, Подрядчик выплачивает штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2013г. №1063 отдельно за каждое нарушение. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

    а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

    в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

    г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

    13.6.1 Исходя из расчета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2013г. №1063 размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы в размере _____ (____) рублей __ копеек

    12.7. За ненадлежащее качество выполненных работ, выявленное при их приёмке, а также за несоблюдение санитарного порядка в зоне производства работ, нарушение благоустройства в районе работ, Подрядчик уплачивают пеню рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2013г. №1063 за каждый день просрочки устранения нарушений, по каждому виду нарушения. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

    П = (Ц - В) x С,

    где:

    Ц - цена контракта;

    В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

    С - размер ставки.

    Размер ставки определяется по формуле:

    ,

    где:

    - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

    ДП - количество дней просрочки.

    Коэффициент К определяется по формуле:

    ,

    где:

    ДП - количество дней просрочки;

    ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

    При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    12.8. В случае непредставления или несвоевременного представления Заказчику документации на материалы, изделия, конструкции, установленной п. 4.2. Контракта, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, в случае выявления дефектов данных материалов.

    12.9. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в виде возмещения убытков за:

    - несоблюдение строительных норм и правил проведения работ;

    - ненадлежащее качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и работ;

    - неприменение высокотехнологичных материалов, необеспечение энергоресурсосбережения и доступности объектов в необходимых случаях для малоподвижных групп населения;

    - несоблюдение сроков сдачи Работы;

    - несвоевременность предоставления отчетных документов о выполненных объемах работ и их недостоверность;

    - недостоверность указания и несвоевременное уведомление об изменении своих банковских реквизитов;

    - ненадлежащее извещение Заказчика об отзыве (аннулировании) лицензий, разрешений на производство работ согласно предмета настоящего Контракта;

    - необеспечение при осуществлении работ безопасности для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, предусмотренное нормативными актами и требованиями.

    12.10. В случае, если подрядчик выполняет работу с нарушением промежуточных сроков, равно как и в случае нарушения подрядчиком конечного срока выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, а также уплаты неустойки в с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2013г. №1063 за каждый день просрочки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

    П = (Ц - В) x С,

    где:

    Ц - цена контракта;

    В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

    С - размер ставки.

    Размер ставки определяется по формуле:

    ,

    где:

    - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

    ДП - количество дней просрочки.

    Коэффициент К определяется по формуле:

    ,

    где:

    ДП - количество дней просрочки;

    ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

    При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    12.11. Заказчик вправе взыскать Штрафные санкции с Подрядчика в безусловном и внесудебном порядке, на основании документов включая Акты проверок контролирующих органов города Севастополя, подтверждающих ненадлежащее исполнение Контракта, путём удержания денежных средств причитающихся Подрядчику.

    В случае отказа Подрядчика признать предъявленные Штрафные санкции и подписать документ о ненадлежащем исполнении настоящего контракта, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов для получения заключения подтверждающего ненадлежащее исполнение обязательств и удержать денежные средства причитающихся Подрядчику.

    Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

    12.12. Подрядчик несёт полную ответственность за своих работников и их действия перед Заказчиком и третьими лицами и государственными органами. Заказчик не несёт ответственности за работников, работодателем которых является Подрядчик.

    12.13. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик обязан при предъявлении Подрядчиком соответствующего требования уплатить неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка исчисляется от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за сроком уплаты платежа. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063) и составляет _____ (____) рублей __ копеек (2,5 процента цены Контракта). Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

    13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

    13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

    13.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

    13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение Контрактных обязательств не применяются.

    14. Порядок изменения и расторжения Контракта

    14.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    14.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

    15. Порядок разрешения споров

    15.1. Все разногласия по настоящему контракту решаются путём переговоров между Сторонами и заключением дополнительных соглашений.

    15.2. В случае недостижения согласия путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд города Севастополя.

    16. Срок действия контракта

    16.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

    17. Прочие условия

    17.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    17.2. Каждая из Сторон при изменении юридического, фактического адресов, реквизитов обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону с указанием нового адреса и реквизитов.

    17.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

    17.4. Все указанные в Контракте Приложения и документация являются его неотъемлемой частью.

    Приложения к настоящему контракту:

    - Приложения № 1 к настоящему контракту (сметная документация)

    - Приложения № 2 к настоящему контракту (Календарный график производства работ)

    - Приложения № 3 к настоящему контракту (Перечень нормативных документов,

    регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ)

    18. Адреса и банковские реквизиты Сторон

    Государственный заказчик:

    Управление обеспечения деятельности мировых судей города Севастополя

    Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2

    ИНН 9204550954

    КПП 920401001

    БИК 046711001

    ОКПО 00388754

    Р/сч 40201810067110000001 Отделение в г. Севастополь Центрального Банка Российской Федерации

    л/с 03742D49800 в Управлении Федерального казначейства по г. Севастополю

    Начальник Управления

    _____________________ Г.Я. Бежанидзе












    Приложение № 1 к контракту

    Сметная документация

    Прикладывается отдельным файлом

    Приложение № 2 к контракту

    Календарный график производства работ

    № п/п

    Наименование выполнения работ или этап выполнения работ

    Январь

    Февраль

    Март

    Апрель

    Май

    Июнь

    Июль

    Август

    сентябрь

    Октябрь

    Ноябрь

    декабрь

    1














    2




























    Заказчик:

    Подрядчик:



    ______________ /_________________/

    ______________ /_________________/


    Приложение № 3 к контракту

    Перечень нормативных документов,

    регламентирующих качество строительных материалов,

    изделий и конструкций, строительно-монтажных работ

    1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

    2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

    У исполнителя существует возможность соблюдения таких требований, подходов на альтернативной основе:

    ГОСТ 25100-11 "Грунты. Классификация".

    ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".

    ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

    СНиП II-26-76 "Кровли"

    СНиП II-35-76 "Котельные установки"

    СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".

    СНиП III-42-80 "Магистральные трубопроводы"

    СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".

    СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования". Разделы 1, 2.

    СНиП II-23-81 "Стальные конструкции".

    СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений".

    СНиП 2.03.04-84 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".

    СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

    СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве".

    СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия. Общие положения".

    СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты".

    СП 128.13330.2012 "Алюминиевые конструкции".

    СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".

    СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

    СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

    СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

    СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов".

    СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

    СП 109.13330.2012 "Холодильники".

    СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

    СНиП 2.03.13-88 "Полы".

    СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

    СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

    СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства".

    СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей".

    СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

    СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

    СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".

    СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".

    СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

    СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения".

    СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

    СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".

    СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения".

    СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха".

    СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".

    СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".

    СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".

    СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

    СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения".

    От «Подрядчика»

    ______________» ________________

    М.П.





    Скачать (9.64 Мб, zip)
    Скачано: 284 раза

Возврат к списку