Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок на закупку оборудования для оснащения спортивного плоскостного сооружения по адресу: ул. Качинское шоссе, д.3, г. Севастополь, Орловка

  • 18 ноября 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок на закупку оборудования для оснащения спортивного плоскостного сооружения по адресу: ул. Качинское шоссе, д.3, г. Севастополь, Орловка

    Наименование запроса котировок:

    Закупка оборудования для оснащения спортивного плоскостного сооружения по адресу: ул. Качинское шоссе, д.3, г. Севастополь, Орловка

    Способ размещения заказа:

    Запрос котировок

    Заказчик

    Наименование:

    Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 46»

    Место нахождения:

    ул. Качинское шоссе, д.3, с. Орловка, г. Севастополь,

    Российская Федерация, 299814

    Почтовый и юридический адрес:

    ул. Качинское шоссе, д.3, с. Орловка, г. Севастополь,

    Российская Федерация, 299814

    Контактная информация

    Почтовый и юридический адрес:

    ул. Качинское шоссе, д.3, с. Орловка, г. Севастополь,

    Российская Федерация, 299814

    Адрес электронной почты:

    Sh46.sev.ua@rambler.ru

    Телефон:

    +7-(8692)73-21-36

    Факс:

    +7-(8692)73-21-87

    Контрактный управляющий:

    Шумейко М. Я.

    Предмет контракта

    Предмет контракта:

    Закупка оборудования для оснащения спортивного плоскостного сооружения по адресу: ул. Качинское шоссе, д.3, г. Севастополь, с. Орловка

    Начальная (максимальная) цена контракта:

    155 100 Российский рубль

    Обоснование максимальной цены контракта:

    Обоснование начальной (максимальной) цены - «Метод сопоставимых рыночных цен»

    Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

    Цена Контракта является твердой, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией, определяется на весь срок исполнения Контракта.

    Цена Контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые «Поставщик» может понести при исполнении обязательств по Контракту.

    Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

    Цена Контракта может быть изменена по предложению «Заказчика» при увеличении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

    Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

    Согласно технического задания

    Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

    Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

    г. Севастополь, с. Орловка, ул. Качинское шоссе, д.3,

    Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

    С даты заключения контракта по 15 декабря 2015 года

    Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

    Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком по факту поставки Товара в полном объеме и (или) определённого этапа работ.

    Оплата производится на основании подписанных Актов о выполнении поставки по Контракту Товара на основании счетов Подрядчика, подписанных Заказчиком без замечаний. Оплата производится безналичным расчетом, путём перечисления денежных средств на указанный расчётный счёт Подрядчика, в течение пяти рабочих дней с момента даты подписания Заказчиком товарной накладной (акта приема-передачи) на Товар (партию товара), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки Товара (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом.

    Дополнительная информация о размещении заказа

    Код бюджетной классификации:

    809 07.02 4425097 612 310

    Источник финансирования заказа:

    Федеральный бюджет

    Информация о запросе котировок

    Место подачи котировочных заявок:

    г. Севастополь, с. Орловка ул. Качинское шоссе, д.3,

    Порядок подачи заявок

    Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.

    Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное):

    18.11.2015 09.00

    Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное):

    24.11.2015 09.00

    Форма котировочной заявки:

    Заявка подается участником размещения заказа в соответствии с формой котировочной заявки (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок)

    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок

    г. Севастополь, с. Орловка, ул. Качинское шоссе, д.3

    24.11.2015 в 10.00

    Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта:

    Не ранее чем через 2 (два) дня со дня размещения на официальном сайте Правительства Севастополя протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола

    Преимущества

    Не установлены

    Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

    В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта

    Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

    Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта – предусмотрена

    Единые требования к участникам закупки:

    1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

    6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

    Требования к участникам закупки с 1 по 7 пункты декларируются в заявке на участие в запросе котировки.

    Приложения:

    1. Форма котировочной заявки (Приложение 1)

    2. Проект государственного контракта на оказание услуг (Приложение 2)

    3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение 3)

    4. Техническое задание (Приложение 4)

    Директор школы № 46 Л.В. Солошенко

    Приложение №1 к извещению

    о проведении запроса котировок

    На бланке организации,

    индивидуального предпринимателя

    Директору

    ГБОУ СОШ № 46

    Л.В. Солошенко

    КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

    Дата: «___» _____________ 2015 г.

    Изучив размещенные на Официальном сайте Российской Федерации https://sevastopol.gov.ru «___» августа 2015 года номер закупки ______________извещение о проведении запроса котировок и проект государственного контракта, Участник размещения заказа__________________________________________________________________________

    Наименование, место нахождения (для юридического лица),

    ___________________________________________________________________________

    Фамилия, Имя, Отчество, место жительства (для физического лица)

    ___________________________________________________________________________

    Банковские реквизиты участника размещения заказа

    ___________________________________________________________________________

    ИНН участника размещения заказа

    в случае признания победителем в запросе котировок выражает согласие заключить и исполнить государственный контракт в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок

    Предлагаемая цена контракта _____________________________________ рублей.

    сумма прописью

    включает____________________________________________________________________

    (Сведения о включенных в цену услуг расходах, в т. ч. стоимость поставляемой Продукции, расходы на материалы, упаковку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, которые подлежат уплате в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

    Контактный телефон участника размещения заказа: ______________________________

    Должность

    подпись Фамилия Имя Отчество

    М.П.

    Приложение №2 к извещению

    о проведении запроса котировок

    ПРОЕКТ

    ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ___

    г. Севастополь «__» _______ 2015 г.

    Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 46», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Солошенко Людмилы Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________ в лице _________________, действующий на основании __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), с соблюдением требований закона города Севастополя от 20 июля 2015 года № 171-ЗС "О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд заказчиков", в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №_____, лот №_____, извещение №_____, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

    1. Предмет контракта

    1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить, передать и осуществить монтаж поставляемого оборудования (далее Товар) Заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1) и Техническим Заданием (приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, по адресу: г. Севастополь, с. Орловка, ул. Качинское шоссе, д.3

    1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определяются спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

    1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.

    2. Цена контракта

    2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС - 18% / без НДС.

    Цена настоящего Контракта определяется на основании утвержденной спецификации (приложение № 1) Заказчика и в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №______ от ______ .

    2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и включают расходы по оплате таможенных пошлин и процедур, доставке Товара до Получателя, проведению погрузочно-разгрузочных работ, монтажу, НДС и прочих расходов, налогов и платежей.

    2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта..

    2.4. Стоимость предусмотренных Договором сопутствующих услуг, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию (если они есть), а также все налоги и пошлины и все иные расходы Поставщика, возникающие при исполнении настоящего Договора, включены Поставщиком в цену, указанную в Спецификации (Приложение № 1)..

    2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт.

    При поставке дополнительного количества Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товаров, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

    2.6. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий Контракта с соглашения Поставщика, при его исполнении согласно положениям п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.

    3. Порядок расчетов по контракту

    3.1. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком по факту поставленных Товаров и оказанных сопутствующих услуг в полном объеме.

    3.2. Оплата производится на основании подписанных Актов о выполнении поставки по Контракту (Приложение № 3) Товаров, на основании счетов Поставщика, подписанных Заказчиком без замечаний, после поставки Товара и выполненных сопутствующих работ в полном объеме.

    3.3. Оплата производится безналичным расчетом, путём перечисления денежных средств на указанный расчётный счёт Поставщика, в течение пяти дней с момента подписания Акта о выполнении поставки по Контракту (Приложение № 3) Товара, оказания сопутствующих услуг.

    3.4. Оплата Товара, предусмотренного контрактом осуществляется Заказчиком в пределах суммы выделенной из бюджета города Севастополя на соответствующий финансовый год.

    3.5. Размер оплаты услуг Поставщика подлежит уменьшению на размер обязательных налоговых платежей, в случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

    3.6. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации за счет средств местного бюджета (бюджет города Севастополя), в порядке, установленном в данном разделе «Порядок расчетов по контракту» настоящего Контракта.

    3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом предъявленной Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени), в течение срока действия контракта.

    3.8. По согласованию с Заказчиком возможна выплата аванса в размере 20% от цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Контракта в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

    4. Сроки выполнения работ

    4.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара и оказание сопутствующих услуг Заказчику осуществляется Поставщиком в следующие сроки: до 15.12.2015г.

    4.2. Весь товар и сопутствующие услуги должны быть полностью поставлены/оказаны Заказчику и отчетная документация передана Поставщиком Заказчику до истечения срока, указанного в п.4.1. настоящего Договора.

    5. Порядок приемки товаров

    5.1. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой, по факсимильной связи, или любым другим способом не позднее, чем за два дня до даты поставки.

    5.2. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

    5.3. Поставщик гарантирует товарный вид, качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

    5.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

    5.5. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    5.6. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара, за исключением случаев, указанных в п.5.6.1. Договора.

    5.6.1. В случае, если согласно условиям настоящего Договора Поставщик в отношении поставленного товара обязан произвести сборку, установку, монтаж и т.п. сопутствующие услуги, приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком по факту оказания Поставщиком таких сопутствующих услуг.

    5.7. При выявленном несоответствии поставленного товара и (или) сопутствующих услуг Заказчик незамедлительно направляет Поставщику претензию (рекламацию) в письменном виде.

    5.8. Поставщик обязан рассмотреть претензию (рекламацию) в течение 3-х рабочих дней, при необходимости направить своего представителя к Заказчику.

    5.9. Поставщик обязуется в течение 5 дней с момента заявления Заказчиком о недостатках поставленного товара устранить недостатки товара или заменить его на другой по согласованию с Заказчиком, или вернуть Заказчику цену, уплаченную за некачественный товар. Все расходы по возврату некачественного товара, включая расходы на его доставку от конечного потребителя, несет Поставщик.

    5.10. Претензии Заказчика по недостаткам поставленного товара должны предъявляться Поставщику в письменном виде в течение установленного гарантийного срока и рассматриваться Поставщиком в порядке и сроки, указанные в п.п.4.8.- 4.9. настоящего договора, если иные сроки не будут согласованы в двухстороннем акте.

    5.11. В случае, если согласно условиям настоящего Договора Поставщик в отношении поставленного товара обязан произвести сборку, установку, монтаж и т.п. сопутствующие услуги, уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика сразу после оказания таких сопутствующих услуг или за его счет.

    6. Ответственность сторон

    6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

    6.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщиком, Заказчиком (в том числе гарантированного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены Договора в сумме ________ руб. (________).

    6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара и (или) оказания сопутствующих услуг и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется в соответствии с пунктом 7 правил, утвержденных Постановлением Правительства российской федерации № 1063 от 25.11.2013г.

    6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему Договору, оплатив Поставщику фактически поставленные товары.

    6.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % от цены Договора ________ руб. (__________________).

    6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты предусмотренных Договором, Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку, размер пени составляет 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы (начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства по договору).

    Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату, в случае представления Поставщиком неправильно оформленной по вине Поставщика документации, несвоевременного предоставления подписанного сторонами акта приемки-передачи товара, и иных необходимых для оплаты документов

    7. Гарантии качества и гарантийный срок

    7.1. Гарантии качества распространяются на все Товары, поставленные Поставщиком, на все конструктивные элементы и сопутствующие работы, выполненные Поставщиком по Контракту.

    7.2. Гарантийный срок составляет один год с момента подписания, без замечаний, Акта о выполнении поставки по Контракту (Приложение № 3) в полном объёме. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого Товар не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, возникших по вине Поставщика.

    7.3. Поставщик несёт ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине.

    7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Товара обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.

    7.5. В случае обнаружения дефекта в период гарантийной эксплуатации Товара, Заказчик извещает Поставщика в письменном виде в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения такого дефекта.

    7.6. Выявленные дефекты, порядок и сроки их устранения фиксируются в соответствующем Акте, составляемом Сторонами. Для составления Акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

    7.7. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы.

    7.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц и стихийных бедствий, а также, если причиной дефектов явились ошибки в утвержденной Заказчиком сметной документации или ненадлежащая эксплуатация Объекта после его сдачи Поставщиком.

    8. Распределение рисков

    8.1. До сдачи результата работ в установленном Контрактом порядке Поставщик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Товара, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    8.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке Акта о выполнении поставки по Контракту (Приложение № 3) в полном объёме.

    9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

    9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, блокады, чрезвычайные ситуации, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

    9.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок известить по электронной почте или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

    9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение Контрактных обязательств не применяются.

    10. Порядок изменения и расторжения Контракта

    10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    10.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

    11. Порядок разрешения споров

    11.1. Все разногласия по настоящему контракту решаются путём переговоров между Сторонами и заключением дополнительных соглашений.

    11.2. В случае не достижения согласия путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд города Севастополя.

    12. Срок действия контракта

    12.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

    13. Прочие условия

    13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    13.2. Каждая из Сторон при изменении юридического, фактического адресов, реквизитов обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону с указанием нового адреса и реквизитов.

    13.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

    13.4. Все указанные в Контракте Приложения и документация являются его неотъемлемой частью.

    Приложения к настоящему контракту:

    - Приложения № 1 к настоящему контракту (Спецификация)

    - Приложения № 2 к настоящему контракту (Техническое задание)

    - Приложение № 3 к настоящему контракту (Акт о выполнении поставки по Контракту)

    14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

    Государственный заказчик:

    Государственное бюджетное

    образовательное учреждение

    города Севастополя «Средняя

    общеобразовательная школа № 46»

    Юридический адрес: 299814,

    г. Севастополь, с. Орловка,

    ул. Качинское шоссе, д.3

    ИНН 9203007978

    КПП 920301001

    БИК 046711001

    ОКПО 00312900

    Р/сч 40601810967111000001

    Отделение в г. Севастополь

    Центрального Банка

    Российской Федерации

    л/с 20746Щ84810 в Управлении

    Федерального казначейства

    по г. Севастополю

    Директор ГБОУ СОШ № 46

    ___________________ Л.В. Солошенко


    Приложение № 1

    к Государственному контракту

    № ____ от "___" _______ 2015 г.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

    № п/п

    Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)

    Ед. изм.

    Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)

    НДС в руб.

    Кол-во

    Сумма в руб. (с учетом НДС)

    Сумма НДС в руб.

    1.

    2.

    Итого

    2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика __________________________

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

    _____________________ ______________________

    Приложение № 2

    к Государственному контракту

    № ____ от "___" _______ 2015 г

    Техническое задание

    Наименование

    Описание характеристик

    Кол-во

    1

    2

    3

    1. Скамья гимнастическая

    Скамья гимнастическая предназначена для установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Могут эксплуатироваться круглогодично.

    Скамья гимнастическая соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.

    Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

    Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.

    Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

    Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

    4

    //Внешние размеры

    Длина (мм)

    2400 (±10 мм)

    Ширина (мм)

    300 (±10 мм)

    Высота (мм)

    300 (±10 мм)

    Комплектация

    Каркас, шт.

    1

    Доска верхняя, шт.

    1

    Доска нижняя , шт.

    1

    Цвет

    Металлические элементы

    Синие

    Фанерные элементы

    Желтые

    Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

    Каркас должен быть изготовлен из трех частей, соединенных между собой перемычкой. Каркас представляет собой подставки для верхней и нижней досок. Доски верхняя и нижняя должны крепиться посредством резьбовых соединений к каркасу в трех местах, расстояние между соединениями должно быть не более 1000 мм, не менее 998 мм. Верхняя и нижняя доски должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ или ФОФ толщиной не менее 18 мм. Нижняя доска должна быть длиной не менее 2200 мм, шириной не менее 100 мм и крепиться к нижним перекладинам каркаса посредством резьбовых соединений. Верхняя доска должна быть длиной не менее 2400 мм, шириной не менее 220 мм и крепиться к верхним перекладинам каркаса посредством резьбовых соединений. Углы досок должны быть закруглены.

    2. Стол теннисный

    Габариты (мм): 2740х1225, высота 760

    Материалы: труба металлическая, влагостойкая фанера.

    Металлические детали окрашены порошковой полимерной краской методом запекания.

    Фанерные детали окрашены эмалью в три слоя.

    Комплектация: столешница из 2-х частей – 1шт., стойка боковая – 2шт., стойка средняя – 1шт.

    Возрастная группа: от 7лет.

    Монтаж проводится бетонированием

    1

    3. Сетка волейбольная

    Габариты (мм): длина 9 м, высота 2650

    Материал: синтетическая нить

    1

    4. Ворота для мини-футбола

    Ворота для мини-футбола предназначены для установки на территориях спортивных и игровых зон, зон отдыха для активных игр и физических тренировок. Могут эксплуатироваться круглогодично.

    Ворота для мини-футбола соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей.

    Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

    Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.

    Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

    Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

    Монтаж ворот для мини-футбола производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм.

    2

    Внешние размеры

    Длина (мм)

    3000 (±20 мм)

    Ширина (мм)

    1200 (±20 мм)

    Высота (мм)

    2000 (±20 мм)

    Комплектация

    Перекладина, шт.

    1

    Стойка, шт.

    2

    Стяжка, шт.

    1

    Цвет

    Металлические элементы

    белый

    Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

    Стойка

    Стойки левая и правая должны быть изготовлены в зеркальном отражении и должны состоять каждая из основной стойки, укосины и основания. Основная стойка длиной не менее 2470 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 57*3,5 мм. К верхнему торцу основной стойки должен быть приварен по всему периметру прилегания верхний торец укосины, которая должна быть изготовлена из гнутой металлической трубы длиной не менее 2890 мм размерами не менее 25*3,2 мм. Укосина должна быть выполнена в виде буквы «Г», радиус сгиба между прямыми участками должен быть не более 110 градусов, не менее 100 градусов. В нижней части конструкции между укосиной и основной стойкой (перпендикулярно основной стойке) на расстоянии не более 600 мм, не менее 598 мм от нижнего торца основной стойки должно быть приварено по всему периметру прилегания основание, изготовленное из металлической профильной трубы длиной не менее 1215 мм размерами не менее 25*40*2,5 мм. Для обеспечения жесткости соединения угол между основанием и основной стойкой должен быть усилен привариванием между ними по периметру прилегания треугольной косынки, изготовленной из металлического листа толщиной не менее 4 мм со стороной равностороннего треугольника не менее 100 мм. К основной стойке и основанию должны быть присоединены не менее четырнадцати крючков для последующего крепления сетки. К нижнему торцу стойки основной для более жесткой установки при бетонировании ворот должна быть приварена квадратная металлическая пластина размерами не менее 160*160 мм из металлического листа толщиной не менее 2 мм. Для последующего крепления при помощи резьбовых соединений верхней перекладины к стойке в верхний торец основной стойки должна вставляться вставка длиной не менее 200 мм, изготовленная из металлической трубы размерами не менее 40*3,5 мм.

    Перекладина

    Перекладина должна состоять из трубы и двух втулок, которые должны быть приварены к перекладине перпендикулярно ей по всему периметру прилегания. Втулки длиной не менее 155 мм, изготовленные из металлической трубы размером не менее 57*3,5 мм, должны крепиться во вставки стоек посредством резьбовых соединений. Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 3055 мм диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. К перекладине должны быть прикреплены не менее девятнадцати крючков для последующего крепления сетки.

    Стяжка

    Стяжка должна соединять две стойки, должна быть приварена по всему периметру прилегания между укосинами стоек в местах присоединения к укосинам оснований стоек. Стяжка длиной не менее 2960 мм, должна быть изготовлена из профильной металлической трубы размером не менее 25*40*2,5 мм. К стяжке должны быть прикреплены не менее семи крючков для последующего крепления сетки.

    Заказчик:

    Государственное бюджетное

    образовательное учреждение

    города Севастополя «Средняя

    общеобразовательная школа № 46»

    _____________ Л.В. Солошенко

    М. П.


    Приложение № 3

    к Государственному контракту

    от «____»________2015 г. №______

    АКТ

    о выполнении поставки по Государственному контракту

    от «____»_____________201_ г №____________________________

    г._____________ «____»___________ 201_ г.

    В соответствии с Государственным контрактом № _______ от ____________ на ________________________ между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 46» и _________________________________________, Поставщик осуществил поставку продукции:

    (наименование поставленной продукции, количество, цена, сумма в соответствии со Спецификацией к Государственному контракту, можно скопировать таблицу прямо из ГК)

    на общую сумму: (цифрами и прописью), в том числе НДС (цифрами и прописью).

    Поставка произведена Заказчику _______________________________________________, по адресу: ___________________________________ (В соответствии с ГК (указан в спецификации)

    Заказчик:

    Поставщик:

    Государственное бюджетное

    образовательное учреждение

    города Севастополя «Средняя

    общеобразовательная школа № 46»

    ____________________

    _____________ Л.В. Солошенко ____________________

    М. П.




    Скачать (97.14 Кб, rar)
    Скачано: 0 раз

Возврат к списку