Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок на содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

  • 20 ноября 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок на содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Общая информация

    Номер извещения

    45

    Наименование объекта закупки

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Номер лота

    Наименование лота

    1

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Очистка ливневой канализации и водоотводов

    2

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Нанесение дорожной разметки

    3

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Закупку осуществляет

    Государственное казенное учреждение г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

    Юридический адрес

    ул.Н. Музыки, 50, г. Севастополь, 299007

    Фактический адрес

    ул.Н. Музыки, 50, г. Севастополь, 299007

    Ответственное должностное лицо за размещение документов

    Гребенщиков Владислав Эдуардович

    Лицо ответственное за заключение контракта

    Ященко С.Н., Куринов А.Л., Мельник И.Ю., Гребенщиков В.Э., Супруненко М.В., Кощеев Е.С. (в части исполнения функциональных обязанностей)

    Адрес электронной почты

    отсутствует

    Номер контактного телефона

    (8692) 45-19-05

    Условия проведения запроса котировок

    Порядок подачи заявок

    лично или по почте

    Дата и время окончания подачи заявок и вскрытия заявок

    27.11.2015г 15:00

    Место подачи заявок

    по адресу заказчика, канцелярия

    Место вскрытия конвертов

    по адресу заказчика, кабинет №1

    Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения закупки

    До момента подписания договора

    Срок подписания контракта

    Не ранее чем через два дня с даты размещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.

    Обеспечение контракта

    Участник вправе предоставить обеспечение контракта в виде безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона №44. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта (при наличии такого требования заказчика) в срок, , установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

    Размер обеспечения исполнения контракта составляет не более тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и равен:

    Номер лота

    Наименование лота

    Обеспечение договора, тыс. руб.

    1

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Очистка ливневой канализаци водоотводов

    1500

    2

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Нанесение дорожной разметки

    900

    3

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    10000

    В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44.

    Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

    Если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в данном извещении, такой победитель (участник) признается уклонившимся от заключения контракта.

    Информация об возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

    Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

    Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

    Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.

    Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в на официальном портале органов государственной власти города Севастополя и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном портале органов государственной власти города Севастополя.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

    Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44ФЗ.

    Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

    Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

    Преимущества предоставляемые заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44

    Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках

    Преимущества не предоставляется

    Участие организаций инвалидов в закупках

    Преимущества не предоставляется

    Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках

    Преимущества не предоставляется

    Условия контракта (проект контракта прилагается)

    Начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб.

    Номер лота

    Наименование лота

    НМЦК, тыс. руб.

    1

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Очистка ливневой канализации водоотводов

    5329,430

    2

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    Нанесение дорожной разметки

    3127,022

    3

    Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

    35543,547

    Источник финансирования

    Бюджет г. Севастополя

    Место выполнения работы или оказания услуги

    г Севастополь

    Сроки выполнения работы (график)

    2015 год

    Описание объекта закупки

    Описание объекта закупки прилагается к извещению

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

    2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

    8) участник закупки не является офшорной компанией

    Документы, предоставляемые участником

    1. Участник подает в письменной форме заявку на участие в запросе котировок по форме прилагаемой к извещению (с приложениями) в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание предложения до вскрытия. На конверте указано полное наименование участника, код ОГРН, а также общее название предмета закупки согласно извещению - «Содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения», и указаны только те лоты, по которым подается заявка)

    Нарушение условий извещения по оформлению конверта не является основанием для отклонения (отказа в приеме) заявки.

    В случае невозможности предоставления какого-либо из требуемых документов, участник предоставляет обоснование невозможности предоставления по объективным причинам.

    2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью участника, при наличии печати (для юридического лица) и подписана участником или лицом, уполномоченным участником (при наличии нотариально оформленной доверенности на право подписи документов предоставляемых для участия в запросе котировок). Соблюдение участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие и тома заявки на участие, поданные от имени участника сверенные, и он несет ответственность за достоверность этой информации и документов.

    3. Участник вправе подать заявку на участие о запросе котировок в любое время, с момента размещения извещения о его проведении, до предусмотренных извещением о запросе котировок, даты и времени окончания срока подачи заявок, по форме, которая установлена извещением (приложением) к извещению о запросе котировок.

    Началом срока подачи заявок на участие в запросе котировок считается момент размещения извещения о его проведении на официальном сайте. Срок окончания подачи заявок устанавливается в извещении о запросе котировок.

    4. Участникам указывает цены контракта исключительно по лотам, по которым намерен заключить контракт, заявка с документами подается в одном экземпляре в целом на предмет закупки, а не отдельно по каждому лоту.

    5. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока указанного в извещении.

    Участник процедуры закупки несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.




    Скачать (20.55 Мб, zip)
    Скачано: 279 раз

Возврат к списку