Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок на капитальный ремонт резервного электроснабжения ДОЦ «Ласпи»

  • 2 декабря 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок на капитальный ремонт резервного электроснабжения ДОЦ «Ласпи»

    Общая информация

    Номер извещения

    1

    Наименование заказчика

    Государственное бюджетное образовательное учреждение
    дополнительного образования города Севастополя
    «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛАСПИ»

    Юридический адрес

    299805 г. Севастополь, ул. Севастопольская зона ЮБК, 21

    Фактический адрес

    299805 г. Севастополь, ул. Севастопольская зона ЮБК, 21

    Ответственное должностное лицо заказчика

    Н.Д.Бочкарев

    Адрес электронной почты

    laspi.sevastopol@gmail.com

    Номер контактного телефона

    (0692) 63-91-13, 63-73-21

    Способ определения поставщика

    Запрос котировок

    Условия контракта

    Наименование объекта закупки

    Капитальный ремонт резервного электроснабжения ДОЦ "Ласпи"

    Описание объекта закупки

    В соответствии с техническим заданием 1, техническим заданием 2, техническим заданием 3, (Приложение 1) и сметным расчетом (Приложение 2)

    Количество товара, работы, услуги

    1

    Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование цены контракта

    Проектно-сметный метод: НМЦК составляет

    774 497,40 (в т.ч. НДС)

    Согласно положительного заключения ГБУ «Севастопольский центр сметного нормирования и ценообразования в строительстве» № 1-1-0382-15 от 08сентября 2015г.

    Источник финансирования

    Бюджет города Севастополя

    Место выполнения работы или оказания услуги

    г.Севастополь,

    Сроки выполнения работ

    До 25 декабря 2015г.

    Срок действия контракта

    До 31 декабря 2015г.

    Ограничение участия в определении поставщика, подрядчика

    Закупка у СМП

    Ответственный за заключение контракта

    Н.Д.Бочкарев

    Сроки заключения контракта, в течении которого победитель запроса котировок должен предоставить подписанный контракт

    Не ранее чем через 2 дня с даты размещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.

    Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

    В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. (В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств).

    Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

    Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

    Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на сайте правительства Севастополя и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на сайте правительства Севастополя.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Преимущества, предоставляемые заказчиком

    Закупка у СМП

    Проект контракта

    См. Приложение 4

    Условия проведения запроса котировок

    Окончательный срок подачи заявок

    До 10.00 09 декабря 2015г.

    Место подачи заявок

    299042, г. Севастополь, ул. 7-го Ноября, д. 3, каб.1.

    Порядок подачи заявок

    Лично или почтой, в запечатанном конверте. Все документы вложенные в конверт, должны быть прошиты, пронумерована и заверена печатью. На конверте обязательно указать название закупки, наименование участника, а также «Не вскрывать до время______ дата_________»

    Дата и время вскрытия конвертов

    До 10.00 09 декабря 2015г.

    Место вскрытия конвертов

    299042, г. Севастополь, ул. 7-го Ноября, д. 3, каб.1.

    Обеспечение исполнения контракта

    Размер обеспечения контракта

    38 724,87 руб.

    Способ обеспечения контракта

    Банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет

    Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае выбора обеспечения контракта путем внесения денежных средств на заказчиком счет)

    ГБОУ ДО г. Севастополя "ДОЦ "Ласпи"

    ОГРН 1159204002132

    ИНН 9202500651

    КПП 920201001

    Наименование отделения банка: Отделение Севастополь г. Севастополь

    Номер банковского счета: 40601810967111000001

    БИК 046711001

    Лицевой бюджетный счёт: №20746Щ94950

    Лицевой внебюджетный счёт №21746Щ94950

    Порядок предоставления такого обеспечения

    Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем запроса котировок на момент заключения контракта. В случае непредставление победителем запроса котировок обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракт, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

    Требования к обеспечению исполнения контракта

    Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2)Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7)отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8)участник закупки не является оффшорной компанией.

    9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

    Документы, предоставляемые участником запроса котировок

    Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

    1) наименование, место нахождение (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки,

    2) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара,

    3) Предложение по цене контракта (форма заявки на участие в запросе котировокПриложение4)

    4) Документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ, копии таких документов

    5) Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок,

    6) Декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения

    7) Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если такие условия запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, либо заверенные копии данных документов.

    8)

    Директор

    ГБОУ«ДОЦ «Ласпи» Ю.П.Костенко

    Приложение № 3

    Форма заявки на участие в запросе котировок

    Фирменный бланк участника закупки

    ЗАЯВКА

    на участие в запросе котировок

    1. Настоящей заявкой ____________________________________________________

    __________________________________________________________________________________,

    (наименование (для юридического лица),фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки)

    _________________________________________________________________________________,

    (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органаучастника закупки (для юридического лица))

    находящ__ся (проживающ__) по адресу: ______________________________________________

    _________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________,

    (адрес местонахождения (для юридического лица),места жительства (для физического лица), телефон)

    изучив размещенное вами извещение о проведении запроса котировок, сообщаем о своем согласии осуществить ______________________________________________

    (выбрать нужное в зависимости от объекта закупки:поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг))

    __________________________________________________________________________________

    (полное наименование объекта закупки)

    и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании, проекте контракта) от "____" ___________________ 201 ___ г. (дата размещения извещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя sevastopol.gov.ru)

    № извещения __________ (ссылка на объявление на официальном портале органов государственной власти города Севастополя sevastopol.gov.ru)

    2. Предложение о цене контракта указано с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет ____________________________________________________________.

    (сумма указывается прописью)

    С условиями, порядком и сроком оплаты согласны. Сводный сметный расчет прилагаем.

    3. ________________________________________________________________

    (наименование (для юридического лица),фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки)

    является субъектом малого предпринимательства (социально ориентированной некоммерческой организацией) в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). Декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства (социально ориентированным некоммерческим организациям) прилагается.

    Кроме того, сообщаем, что _______________________________________________:

    (наименование организации)

    1) Соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2)Непроводится ликвидация- юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) Неприостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) Отсутствуетнедоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) Отсутствует у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) В результате исполнения контракта заказчик не приобретает права нарезультаты интеллектуальной деятельности, т.к. данная закупка не является объектом интеллектуальной собственности

    7)Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактаный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8)Не является оффшорной компанией.

    9) Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков

    Приложения: 1) Сводный сметный расчет на ____л.;

    2) Копия документа о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки на ____ л.;

    Должность руководителя ____________ ФИО

    (подпись)


    Приложение № 4

    Договор на выполнение работ № ______

    г. Севастополь «____» _________ 2015 года

    Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Детский оздоровительный центр «Ласпи», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Костенко Юрия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор), именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязанность осуществитьработы по Капитальному ремонту резервного электроснабжения ДОЦ "Ласпи".

    1.2. Стоимость работ определена сметной документации, и составляет ___________________Указанная цена является твердой и изменению не подлежит.

    1.3. Работы осуществляются «Подрядчиком» до 25 декабря 2015 г.

    1.4. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3 лет. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания «Заказчиком» акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

    1.5. «Подрядчик» своими силами и средствами организует доставку и выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с п.1.1. договора. Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком до выполнения строительно-монтажных работ. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с «Заказчиком» запрещается.Складские и бытовые помещения, места проживания рабочего персонала «Заказчиком» не предоставляются.

    2. Права и обязанности Сторон

    2.1. «Заказчик» в праве:

    - требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, технического задания;

    - требовать своевременного устранения выявленных недостатков или замены продукции являющейся предметом Договора;

    - отказаться от приемки и оплаты продукции, выполненных работ, в случае несоответствия продукции или выполненных работ условиям настоящего Договора и технического задания;

    - требовать у «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной документации в отношении приобретаемой продукции.

    «Заказчик» обязан:

    - своевременно принять и оплатить работы отвечающие требованиям настоящего Договора и технического задания.

    2.2. «Подрядчик» в праве:

    - требовать своевременной оплаты за работы указанные в п.1.1. настоящего Договора.

    «Подрядчик» обязан:

    - поставить продукцию и выполнить работы для государственных нужд с надлежащим качеством и в сроки предусмотренные настоящим Договором;

    - устранить за свой счет выявленные недостатки, строительно-монтажных работ, а при невозможности устранения недостатков, произвести замену на новую аналогичную продукцию.

    3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

    3.1. «Подрядчик» представляет «Заказчику» два экземпляра подписанного «Подрядчиком» акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.

    3.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить «Подрядчику» один экземпляр подписанных Заказчиком вышеперечисленных документов или мотивированный отказ.

    3.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены «Заказчиком» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения им акта сдачи-приемки продукции. «Подрядчик» обязан произвести работы по устранению дефектов продукции без дополнительной оплаты.

    4. Стоимость выполненных работ, порядок расчетов

    4.1. Стоимость (цена) выполненных работ указанных в п.1.1. настоящего Договора______________________________________________________в том числе 15 204 руб. 60 коп. НДС. Указанная цена Договора является твердой и изменению, в процессе его исполнения, не подлежит.

    4.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», связанные с исполнением настоящего Договора.

    4.3. Оплата производится по факту выполненных работ в течение 3 рабочих дней после предоставления и подписания акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

    5. Ответственность Сторон

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

    5.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств предусмотренных п.4.2. настоящего Договора «Подрядчик» в праве потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты неустойки от стоимости продукции предусмотренной настоящим Договором за каждый день просрочки исполнения обязательств.

    5.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты неустойки от стоимости работ предусмотренных настоящим Договором за каждый день просрочки исполнения обязательств. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилагающие к ней территории от принадлежащего Подрядчику, после завершения работ, оборудования, инвентаря, имущества, а также строительного мусора, отходов – штраф в размере 10 000 рублей.

    5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

    5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

    5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор)

    6. Обеспечение исполнения контракта

    6.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

    Исполнение настоящего контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение Заказчику.

    В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчиком представляется Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 38724,87

    6.2. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего договора не менее чем на 1 (один) месяц. При истечении срока действия данной банковской гарантии до момента окончания работ банковская гарантия должна быть переоформлена на аналогичных условиях на новый срок. Переоформление банковской гарантии производится таким образом, чтобы срок ее действия не прерывался.

    6.3 В случае если в качестве формы обеспечения исполнения договора выбрано внесение денежных средств, обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не ранее 5 (пяти) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по настоящему договору.

    7. Срок действия настоящего Договора и порядок внесения

    в него изменений и дополнений

    7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до "31"декабря 2015года включительно.

    7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора.

    7.3. Изменение и дополнения положений настоящего Договора по соглашению Сторон допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

    Изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

    8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

    Заказчик:

    ГБОУ ДО «ДОЦ «Ласпи»

    299805, Севастопольская зона ЮБК, 21

    ИНН/КПП 9202500651/920201001

    р/с 40601810967111000001

    в Отделении Севастополь г. Севастополь

    Получатель: УФК по г. Севастополю

    (для ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи»

    л/счет 20746Щ94950

    Директор ГБОУ ДО «ДОЦ «Ласпи»

    ______________Костенко Ю.П.

    М.П.

    «____» ____________ 2015 г.

    Подрядчик:

    ______________________________

    ______________________________

    ______________________________

    ______________________________

    ______________________________

    ______________________________

    ______________________________

    ______________________________

    ______________________________

    М.П.

    «____»_______________2015 г.




    Скачать (4.24 Мб, zip)
    Скачано: 55 раз

Возврат к списку