Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок на поставку искусственного покрытия для футбольного поля ГКУ СДЮСШОР №3

  • 15 декабря 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок на поставку искусственного покрытия для футбольного поля ГКУ СДЮСШОР №3

    Извещение о проведении запроса котировок

    Общая информация

    Номер извещения

    20

    Наименование заказчика

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    Юридический адрес

    299011, г.Севастополь, ул.Ленина, 2

    Фактический адрес

    299011, г.Севастополь, ул. Демидова, 13

    Ответственное должностное лицо заказчика

    Пархоменко А.А.

    Специалист отдела контрактной службы

    Краснобаева Н.В.

    Адрес электронной почты

    gku.ks.sevastopol@mail.ru

    Номер контактного телефона

    (8692) 55-40-51

    Способ определения поставщика

    Запрос котировок

    Условия контракта

    Наименование объекта закупки

    Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, включая его доставку и сертификацию полей для Государственного казенного учреждения города Севастополя «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 по футболу»

    Описание объекта закупки

    В соответствии с техническим заданием (Приложение 1)

    Количество товара, работы, услуги

    1

    Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование цены контракта

    Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

    НМЦК составляет 10 500 022, 29 рублей (десять миллионов пятьсот тысяч двадцать два рубля 29 копеек) (Приложение 2)

    Источник финансирования

    Средства субсидии, предоставляемой в 2015 году из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по строительству и оснащению футбольного поля для специализированной детско-юношеской спортивной школы, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей


    Место поставки товара

    Российская Федерация, г. Севастополь


    Сроки выполнения работ

    До 28 декабря 2015 года


    Срок действия контракта

    До 31 декабря 2015 года

    Ограничение участия в определении поставщика, подрядчика

    Нет

    Ответственный за заключение контракта

    Пархоменко А.А.

    Сроки заключения контракта, в течении которого победитель запроса котировок должен предоставить подписанный контракт

    Не ранее чем через 2 дня с даты размещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.

    Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта

    В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. (В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств).

    Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

    Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

    Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на сайте правительства Севастополя и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на сайте правительства Севастополя.

    Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

    Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

    Преимущества, предоставляемые заказчиком

    Нет

    Проект контракта

    См. Приложение 5

    Условия проведения запроса котировок

    Окончательный срок подачи заявок

    до 10:00 23.12.2015г.

    Место подачи заявок

    299011, г.Севастополь ул. Демидова, 13 каб. 308

    Порядок подачи заявок

    Лично или почтой, в запечатанном конверте (Приложение 3) Все документы, предлагаемые участником в конверте, должны быть сшиты в единый документ – заявку на участие в запросе котировок. Заявка должна быть прошита пронумерована и заверена печатью. В случае если в заявке приложены копии документов участник должен заверить каждый лист такого документа подписью уполномоченного лица и печатью организации (Приложение 4)

    Дата и время вскрытия конвертов

    10:00 23.12.2015г.

    Место вскрытия конвертов

    299011, г.Севастополь, ул. Демидова, 13 каб. 314

    Обеспечение исполнения контракта

    Размер обеспечения контракта

    525 001, 11 руб. (пятьсот двадцать пять тысяч один рубль 11 копеек)

    Способ обеспечения контракта

    Банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет

    Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае выбора обеспечения контракта путем внесения денежных средств на заказчиком счет)

    Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

    Получатель:

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    ИНН 9204007681, КПП 920401001, ОГРН 1149204015058

    Банк получателя:

    Отделение по г. Севастополю Центрального банка Российской Федерации

    Л/сч. № 05742200400

    р/сч. № 40302810667112000007

    БИК 046711001

    Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта на приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, включая его доставку и сертификацию полей для Государственного казенного учреждения города Севастополя «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 по футболу»

    Порядок предоставления такого обеспечения

    Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем запроса котировок на момент заключения контракта. В случае непредставление победителем запроса котировок обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракт, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

    Требования к обеспечению исполнения контракта

    Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) участник закупки не является оффшорной компанией.

    9) участник закупки отсутствует в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе отсутствует в указанном реестре информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

    Документы, предоставляемые участником запроса котировок

    Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

    • наименование, место нахождение (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки,
    • согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара,
    • Предложение по цене контракта (форма заявки на участие в запросе котировок Приложение 4)
    • Документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ, копии таких документов – извещением требование не установлено
    • Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок,
    • Декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения - извещением требование не установлено.
    • Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если такие условия запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок, либо заверенные копии данных документов.
    • Декларацию об отсутствии участника закупки в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе отсутствует в указанном реестре информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

    Начальник

    ГКУ «Капитальное строительство» А.А. Пархоменко

    Приложение №3

    № согласно реестра__________

    Дата ______________________

    Время _______________________

    Час _______________________

    Заказчик: Государственное казённое учреждение

    «Капитальное строительство»

    ул.Демидова, 13 каб. 308 (Заполняется заказчиком)

    г. Севастополь, 299011

    Наименование:_________________________________________________

    ______________________________________________________________

    (полное название предприятия, организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

    Юридический адрес: ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Почтовый адрес:________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Факс ______________________

    Телефон ___________________

    Код ОГРН__________________

    Предмет закупки: «Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, включая его доставку и сертификацию полей для Государственного казенного учреждения города Севастополя «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 по футболу»»

    Дата и время окончательного срока подачи «23» декабря 2015 г. до 10 ч. 00 мин.

    «Не открывать до начала вскрытия конвертов»



    Приложение № 4

    Форма заявки на участие в запросе котировок


    Фирменный бланк участника закупки


    ЗАЯВКА

    на участие в запросе котировок

    1. Настоящей заявкой ____________________________________________________

    __________________________________________________________________________________,

    (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки)

    _________________________________________________________________________________,

    (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица))

    находящ__ся (проживающ__) по адресу: ______________________________________________

    _________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________,

    (адрес местонахождения (для юридического лица), места жительства (для физического лица), телефон)


    изучив размещенное вами извещение о проведении запроса котировок, сообщаем о своем согласии осуществить ______________________________________________

    (выбрать нужное в зависимости от объекта закупки: поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг))

    __________________________________________________________________________________

    (полное наименование объекта закупки)

    и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании, проекте контракта) от "____" ___________________ 201 ___ г. (дата размещения извещения на официальном портале органов государственной власти города Севастополя sevastopol.gov.ru)

    № извещения __________ (ссылка на объявление на официальном портале органов государственной власти города Севастополя sevastopol.gov.ru)

    2. Предложение о цене контракта указано с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет ____________________________________________________________.

    (сумма указывается прописью)

    С условиями, порядком и сроком оплаты согласны. Расчет стоимости прилагаем.


    Кроме того, сообщаем, что _______________________________________________:

    (наименование организации)


    1) Соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) Не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) Не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) Отсутствует у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) В результате исполнения контракта заказчик не приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности, т.к. данная закупка не является объектом интеллектуальной собственности

    7) Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактаный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) Не является оффшорной компанией.

    9) Отсутствует в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе отсутствует в указанном реестре информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа.


    Приложения:

    1) Предлагаемые характеристики поставляемого товара (рекомендованная форма прилагается).

    2) Расчет стоимости поставки товара на ____л.

    3) Копия документа о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к поставляемым товарам (сертификат качества. Сертификат соответствия и др) на ____ л.;

    Должность руководителя ____________ ФИО

    (подпись)

    Рекомендованная форма

    оформления предлагаемых характеристик поставляемого товара


    Искусственное футбольное покрытие с комплектующими материалами:


    № п/п

    Наименование

    товара

    Технические характеристики



    Требуемый

    параметр

    Требуемое значение показателей

    Ед.

    изм.

    Предлагаемые значение показателей

    1

    Искусственное травяное покрытие 8136 м² (113х72)




    Тип изготовления

    Искусственное травяное покрытие

    Должно быть изготовлено методом тафтинга, класс должен быть 5/8´´, ориентировочно прямая строчка





    Высота травяного покрытия


    50 и более


    мм








    материал волокна

    Должно быть 100% ПЭ монофиламентная нить устойчивая к ультрафиолету

    Толщина не менее 220 микрон

    Линейная плотность (жёсткость)

    ворса не менее 12000/6 Дтекс








    Первичное . основание:


    Должна быть 100% полипропилен с добавкой волокнистого войлока и стекловолокна (не менее 235 гр./м²)






    Вторичное . основание

    Карбоксилатный латекс SBR (не менее 1150 гр./м²), с дренажными

    отверстиями диаметром не менее

    4 мм





    Общий вес ворса

    не менее 1435

    гр/м2




    Общий вес

    не менее 3000

    гр/м2




    Общее количество узлов

    не менее 8250


    Узлов/м2.





    Продольная плотность

    13/10


    см





    Водопроницаемость


    не менее 40


    л/мин/м²




    Ширина рулона

    не менее 4

    м




    Количество стежков на 10 см (по длине)


    не менее 14


    шт





    цвет


    2 оттенка зелёного






    2

    Разметка – 105х68 м






    цвет


    Белый


    Разметка должна быть выполнена не хуже искусственной травы, которая будет использоваться для покрытия футбольного поля





    Состав

    Фибриллированная, либо монофиламентное волокно.





    Высота ворса должна быть


    50 и более


    мм




    Ширина линий

    8÷10

    см



    3

    наполнитель

    кварцевый песок 0,5÷1,2 мм

    113904÷122040 (кг)


    не менее 14÷15


    кг/м²




    упаковка

    МКР





    Вес одной упаковки

    1

    тн



    4


    амортизирующий наполнитель


    резиновый гранулят

    122040÷130176 (кг)


    не менее 15÷16



    кг/м²




    содержание минеральных включений


    не более 0,1


    %




    влажность

    не более 0,95

    %




    зольность

    не более 6

    %




    Ацетоновый экстрат

    не более 6,05

    %




    Загрязнённость металлом

    0,001÷0,03


    %




    Загрязнённость текстилем, до


    1÷2


    %




    Гранулометрический состав


    0,5÷2,5


    мм



    5



    Шовная лента



    Ширина не менее


    30


    см




    Длина бобины от

    100

    м




    состав

    Полипропилен и полиэстер




    6


    Клей полиуретановый

    Эласт-ПУ или эквивалент

    Химическая основа

    Клей Эласт-ПУ, двух компонентный

    двухкомпонентный, влагостойкий полиуретановый клей.

    В исходном состоянии (поставки) клей состоит из двух вязких жидкостей: компонента А и Компонента Б (отвердитель). Компонент А – вязкотекучая, прозрачная жидкость. Цвет компонента может быть светло-коричневым. Компонент Б – вязковатая жидкость может быть темно-коричневого цвета.





    Время отверждения покрытия (при +20oС и отн.влажности воздуха 70%)

    24 часа – возможны пешеходные нагрузки; 3 – 5 суток – допустимы полные эксплуатационные нагрузки




    Песок кварцевый

    Фракция 0,5-1,2 мм

    (не менее 14-15 кг/м2)

    мм



    Гранулят резиновый

    Амортизирующий наполнитель

    0,5-2,5 мм (не менее 15-16 кг/м2)


    мм




    Должность руководителя участника _______________________ /__________________________/

    Подпись ФИО

    МП























    Приложение № 5


    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________

    На приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, включая его доставку и сертификацию полей для Государственного казенного учреждения города Севастополя «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 по футболу»


    г. Севастополь «___» _________ 2015 года


    Государственное казенное учреждение «Капитальное строительство», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Пархоменко Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующей (его) на основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», во исполнение Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 25.08.2015 №820-ПП, постановления Правительства Севастополя от 12.11.2015 №1048-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 25.08.2015 №820-ПП «Об утверждении Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы», на основании постановления Правительства Севастополя от 28.08.2015 № 823 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставляемой в 2015 году из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по строительству и оснащению футбольного поля для специализированной детско-юношеской спортивной школы, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей», постановления Правительства Севастополя от 13.11.2015 №1063-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 28.08.2015 №823-ПП «Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставляемой в 2015 году из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по строительству и оснащению футбольного поля для специализированной детско-юношеской спортивной школы, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей», Закона города Севастополя от 20.07.2015 № 171-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд заказчиков», постановления Правительства Севастополя от 04.08.2015 № 717-ПП «Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд города Севастополя», протокола заседания котировочной комиссии Государственного казённого учреждения «Капитальное строительство» № ____ от «___» _________ 2015 года заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:


    • Предмет контракта, срок, место поставки


    • Поставщик обязуется поставить комплект искусственного покрытия для футбольного поля (далее также – товар), в количестве, по наименованиям и характеристикам согласно Техническому заданию (Приложение 1 к контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный товар в установленном контракте порядке.
    • Поставка товара, указанного в пункте 1.1 настоящего контракта, осуществляется в срок до «28» декабря 2015 года включительно. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара.
    • Поставка товара осуществляется до места складирования – Российская Федерация, г.Севастополь.
    • При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.


    • Цена контракта и порядок расчетов


    • Цена контракта составляет _________ руб. (_________ рублей _____ копеек), в т.ч. НДС без НДС ____ (сумма прописью) рублей.
    • Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта сформирована с учетом расходов: стоимость одного комплекта искусственного покрытия для футбольного поля, расходы на упаковку, сборочные, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, которые также включают в себя невозвратную тару: интермодальные контейнеры; расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включает компенсацию издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение.
    • Оплата стоимости поставленного по настоящему контракту товара производится в рублях Российской Федерации.
    • Оплата товара производится за счет субсидии, предоставляемой в 2015 году из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по строительству и оснащению футбольного поля для специализированной детско-юношеской спортивной школы, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей.
    • Оплата за поставленный товар производится по факту поставки. Оплата перечисляется до «31» декабря 2015 года на основании выставленного Поставщиком счёта и подписанных Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара.
    • При заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая выплате за поставленный товар, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
    • Источник финансирования: Средства субсидии, предоставляемой в 2015 году из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по строительству и оснащению футбольного поля для специализированной детско-юношеской спортивной школы, находящейся в собственности субъекта Российской Федерации, и на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей.


    • Качество товара


    • Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, восстановление потребительских свойств). Весь товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
    • Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
    • На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.
    • Качество и комплектность Товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации.
    • Все поставляемые с товаром документы должны быть на русском языке. Товар должен соответствовать условиям настоящего контракта. Товар не должен угрожать жизни, здоровью, имуществу Государственного заказчика и окружающей среде при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации.
    • Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
    • Маркировка должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.


    • Условия поставки товара


    • Доставка товара должна включает все расходы Поставщика, в том числе:
    • Разработка маршрута перевозки груза;
    • Забор груза со склада грузоотправителя; оказание всех погрузо-разгрузочных работ связанных с забором груза, в том числе снятие, постановка и перегрузка контейнеров с транспорта/на транспорт, погрузка груза в контейнера, пломбирование контейнеров, оформление необходимой товаросопроводительной документации и т.д.
    • Доставка груза со склада грузоотправителя на грузовую железнодорожную станцию, в порт, в аэропорт;
    • Оплата тарифов на перевозку и других платежей и сборов;
    • Страхование груза и охрана на протяжении всего маршрута;
    • Информирование грузоотправителей о продвижении грузов, розыск грузов в случае их потери.
    • Оказание всех необходимых услуг при транспортировке несколькими видами транспорта, на промежуточных пунктах, организация при необходимости переадресовки грузов в пути следования.
    • Забор контейнеров с грузом с грузовой железнодорожную станции (порта, аэропорта) и доставка до места складирования грузополучателя, оказание всех погрузо-разгрузочных работ.
    • Поставляемый товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение товара на период поставки, до приемки его Государственным заказчиком, включая условия перегрузки.


    • Гарантия качества товара


    • Поставщик предоставляет гарантию на товар сроком в пределах гарантийного срока, установленного производителем (в документах на товар, предусматривающих гарантийный срок), но не менее 5 лет. Начало гарантийного срока исчисляется с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара или акта устранения недостатков.
    • Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара, и условиями контракта.
    • В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно (три и более раз) либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного товара товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.
    • При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков товара Поставщик обязан заменить такой товар на новый надлежащего качества или устранить недостатки товара в срок, установленный Государственным заказчиком, при этом расходы по возврату товара, его замене, устранению недостатков, доставке замененного товара производятся за счет Поставщика.
    • Поставщик обязан в течение гарантийного срока:
    • Устранять за свой счет дефекты, скрытые производственные дефекты товара;
    • Производить за свой счет необходимый ремонт товара в срок, согласованный с Государственным заказчиком, но не более 20 календарных дней;
    • Обеспечить за свой счет надлежащую транспортировку товара до места его гарантийного ремонта и обратно.


    • Упаковка и маркировка


    • Покрытие готовое к укладке должно поставляться в рулонах. Все рулоны должны соответствовать характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение 1 к контракту). Поставка покрытия в обрезках или усеченных рулонах не допускается.
    • Сыпучие материалы должны быть упакованы в тару, которая должна обеспечить сохранность груза при транспортировке.
    • Товар, его упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
    • Товар должен поставляться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок) соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной и иной документации.
    • Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара при транспортировке до места назначения и последующем хранении.
    • Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам и техническим условиям и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки, перегрузов и хранения.
    • Весь упакованный товар при доставке Государственному заказчику, должен иметь маркировку завода-изготовителя. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза.


    • Права и обязанности Сторон


    • Поставщик имеет право:
      • привлекать к исполнению контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;
      • требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с пунктом 2.5 настоящего контракта;
      • осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    • Поставщик обязан:
      • произвести поставку товара на условиях настоящего контракта;
      • при поставке передать Государственному заказчику товар и относящиеся к нему следующие документы:

    - счёт в 1 экземпляре;

    - товарную накладную в 2-х экземплярах;

    - акт приема-передачи товара в 2-х экземплярах;

    - гарантийный талон на поставленный товар с приложением условий гарантии в 1 экземпляре;

    - все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации сертификаты на товар.

      • обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в контракте;
      • отгрузить товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и(или) уничтожение товара на период поставки, до приемки его Государственным заказчиком, включая условия перегрузки;
      • обеспечить соответствие маркировки товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации;
      • своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом;
      • незамедлительно информировать Государственного заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту;
      • надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
    • Государственный заказчик имеет право:
      • контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
      • при обнаружении недостатков товара, требовать их устранения;
      • в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего контракта;
      • осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    • Государственный заказчик обязан:
      • произвести оплату в соответствии с п. 2.5 настоящего контракта;
      • передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;
      • обеспечить приемку товара в порядке и сроки, определенные настоящим контрактом;
      • надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.


    • Порядок и сроки приемки товара


    • Приемка товара осуществляется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем контракте.
    • Поставщик обязан известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки не менее, чем за два рабочих дня до даты поставки в письменном виде или посредством отправки письма на электронную почту Государственного заказчика.
    • Государственный заказчик назначает ответственное лицо либо комиссию за приемку товара.
    • При приемке товара Государственный заказчик проводит проверку:
    • соблюдения Поставщиком срока поставки товара, установленного п. 1.2. настоящего контракта;
    • на предмет соответствия товара, переданного Поставщиком, требованиям, установленным контрактом в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту), в том числе по наименованию, количеству, качеству и характеристикам;
    • соответствия переданного товара - товару, указанному в товарной накладной, представленной Поставщиком;
    • на отсутствие внешних повреждений товара;
    • наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, маркировку, целостность и состояние упаковки.
    • В случае несоответствия количества и (или) качества товара, указанного в товарной накладной, и документах, подтверждающих качество товара, и фактически поставленного Поставщиком товара Государственный заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого товара.
    • В случае недопоставки и (или) поставки некачественного товара Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного товара товаром надлежащего качества, соответствующего условиям контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего товара в течение не более 3 (трех) календарных дней с даты получения претензии Государственного заказчика.
    • Возврат поставленного товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.
    • Приемка поставленного товара осуществляется Государственным заказчиком и подтверждается подписанием товарной накладной и акта приема-передачи товара.
    • Государственный заказчик осуществляет приемку товара, подписание товарной накладной после приемки товара в полном объеме.


    • Ответственность Сторон


    • При нарушении условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
    • В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Контракту она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
    • Взыскание Сторонами неустойки (пеней, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Контракту, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится путем направления в письменном виде соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
    • В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон обязательств, предусмотренных Контрактом, иная Сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктами 4-8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".
    • В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
    • Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
    • Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств.
    • Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

    а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

    в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

    г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

    Таким образом, размер штрафа составляет ________ процентов от стоимости Контракта, а именно _______ руб. (_________ рублей ___ копеек).

    • В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
    • Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
    • Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств.
    • Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

    а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

    в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

    г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

    Таким образом, размер штрафа составляет ________ процентов от стоимости Контракта, а именно _______ руб. (_________ рублей ___ копеек).

    • Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
    • Претензии и споры по Контракту решаются путем переговоров Сторон,
      а при недостижении согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Севастополя.


    • Обеспечение исполнения контракта


    • Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.
    • Исполнение настоящего контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение Государственному заказчику.
    • В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщиком представляется Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 525001,11 руб. (пятьсот двадцать пять тысяч один рубль 11 копеек).
    • В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Государственный заказчик вправе при неисполнении Поставщиком обязательств по контракту, а также при существенном нарушении контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере подлежащей уплате неустойки (штрафа, пени), убытков.
    • При обеспечении исполнения контракта в форме банковской гарантии Государственный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении настоящего контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.
    • В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего контракта не менее чем на 1 (один) месяц. При истечении срока действия данной банковской гарантии до момента окончания поставки банковская гарантия должна быть переоформлена на аналогичных условиях на новый срок. Переоформление банковской гарантии производится таким образом, чтобы срок ее действия не прерывался.
    • В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику не ранее 5 (пяти) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по настоящему контракту. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на основании письменного требования Поставщика по настоящему контракту на банковский счет, указанный в настоящем контракте.


    • Переход права собственности


    • Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком товарной накладной и акта приема-передачи товара.


    • Срок действия контракта


    • Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.
    • Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, если таковые имели место в течение действия настоящего контракта.


    • Изменение условий контракта


    • В настоящий контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему контракту.
    • Изменение настоящего контракта по соглашению Сторон возможно в том числе в следующих случаях:

    а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества и иных условий настоящего контракта;

    б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное настоящим контрактом количество товара, но не более чем на 10 процентов.

    в) предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и сроков исполнения контракта и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

    • При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.
    • При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, технические характеристики которого являются улучшенными по сравнению с указанными в контракте.
    • Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
    • Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    • Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.
    • Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на сайте правительства Севастополя и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственного заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на сайте Правительства Севастополя.
    • Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
    • Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.
    • Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
    • Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
    • Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.
    • Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
    • Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
    • При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.


    • Порядок разрешения споров


    • Все споры в связи с контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
    • Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
    • Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».
    • Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
    • При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт контракта.
    • Все споры между Сторонами в связи с контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.
    • Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по контракту в результате уступки этих прав или обязанности по контракту в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.


    • Заключительные положения


    15.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

    15.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

    В случае изменения, указанных разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по контракту, но в любом случае не позднее 3 дней с даты изменения этих реквизитов.

    Сторона, исполнившая свои обязательства по контракту в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

    Все документы в связи с контрактом должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте заказным или ценным с описью вложения письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции другой Стороны.

    15.3. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

    15.4. Каждая из Сторон заключила контракт, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим контракт, а именно:

    15.4.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

    15.4.2. Представитель другой Стороны, подписывающий контракт, имеет все полномочия, необходимые для заключения им контракта от ее имени.

    15.4.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею настоящего контракта.

    15.4.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею контракта.

    • Все предусмотренные в пункте 15.4 настоящего контракта сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания контракта недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.


    • Приложения к контракту


    • Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
    • Перечень приложений к настоящему контракту:

    - Приложение 1 – Техническое задание.


    17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон


    Государственный заказчик

    Государственное казенное учреждение

    «Капитальное строительство»

    Юридический адрес:

    299011, г.Севастополь, ул.Ленина, д.2

    Почтовый адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Демидова, д.13, каб. 308

    ИНН 9204007681, КПП 920401001

    ОКПО 00217432, ОГРН 1149204015058

    Лицевой счет: 03742200400

    Отделение Севастополь ЦБ РФ

    БИК 046711001

    р/с № 40201810067110000001

    e-mail: gku.ks.sevastopol@mail.ru


    Начальник

    _________________ /А.А. Пархоменко/



    Поставщик










    Приложение №1

    к Государственному контракту №__________ от ___.___.2015г.


    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по объекту:

    «Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, включая его доставку и сертификацию полей для Государственного казенного учреждения города Севастополя

    «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 по футболу»


    Местонахождение футбольного поля: г.Севастополь, ул. Сладкова, 1-А

    • Предмет закупки: Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, включая его доставку и сертификацию полей для Государственного казенного учреждения города Севастополя «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 по футболу».
    • Место поставки: Российская Федерация, г.Севастополь.
    • Требования к товару: Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

    Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

    • Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию на товар сроком не менее 5 лет.

    Искусственное футбольное покрытие с комплектующими материалами:

    № п/п

    Наименование

    товара

    Технические характеристики

    Ед.

    изм.



    Параметр

    Значение показателей (заполняется из заявки участника)


    1

    Искусственное травяное покрытие 8136 м² (113х72)


    Тип изготовления





    Высота травяного покрытия





    материал волокна





    Первичное основание:





    Вторичное основание





    Общий вес ворса





    Общий вес





    Общее количество узлов





    Продольная плотность





    Водопроницаемость





    Ширина рулона





    Количество стежков на 10 см (по длине)





    цвет



    2

    Разметка – 105х68 м

    цвет





    Состав





    Высота ворса должна быть





    Ширина линий



    3

    наполнитель

    кварцевый песок 0,5÷1,2 мм

    113904÷122040 (кг)





    упаковка





    Вес одной упаковки



    4.

    амортизирующий наполнитель

    резиновый гранулят

    122040÷130176 (кг)





    содержание минеральных включений





    влажность





    зольность





    Ацетоновый экстракт





    Загрязнённость металлом





    Загрязнённость текстилем





    Гранулометрический состав



    5

    Шовная лента

    Ширина не менее





    Длина бобины от





    состав



    6

    Клей полиуретановый

    Химическая основа:





    Время отверждения покрытия (при +20oС и отн.влажности воздуха 70%)



    7

    Песок кварцевый

    Фракция 0,5-1,2 мм



    8

    Гранулят резиновый

    Амортизирующий наполнитель





    Государственный заказчик

    Государственное казенное учреждение

    «Капитальное строительство»



    Начальник

    ___________________ /А.А. Пархоменко/



    Поставщик







    Скачать (1.1 Мб, zip)
    Скачано: 15 раз

Возврат к списку