Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса предложений: Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов

  • 24 декабря 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса предложений: Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов

    Приложение №____

    к приказу №________ от____________

    Извещение об осуществлении закупки

    путем проведения запроса предложений

    Общая информация

    Номер извещения

    031

    Наименование объекта закупки

    Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам:

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 115

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 123

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 125

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 127

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 129

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 141

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 153

    г. Севастополь, ул. Хрусталева, 155

    г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 172б

    г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 188

    г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 210

    г. Севастополь, ул. Ефремова, 30

    г. Севастополь, пер. Крепостной, 8а

    Описание объекта закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов

    (подробное описание приведено в техническом задании, которое прилагается)

    Способ определения подрядчика

    Запрос предложений

    Язык документации

    Русский

    Способ получения документации, плата

    Электронный, официальный портал органов государственной власти города Севастополя - https://sevastopol.gov.ru, раздел «Информация о проведении торгов», с 24.12.2015, плата не установлена

    Код бюджетной классификации

    842.0501.8906001.243.225

    ОКВЭД

    43.91 Производство кровельных работ

    (45.22 Устройство покрытий зданий и сооружений)

    Закупку осуществляет

    Некоммерческая организация

    «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»

    Юридический адрес

    ул. Гоголя, д.22, г. Севастополь, 299011

    Фактический адрес

    ул. Репина, д.15/3, г. Севастополь, 299045

    Ответственное лицо за размещение документов

    Колмагоров А.А.

    Лица, ответственные за заключение контракта

    Краевая Ю.В., Мирошниченко М.В.

    (в части исполнения функциональных обязанностей)

    Адрес электронной почты

    info@fskr92.ru

    Номер контактного телефона

    (8692) 537-622

    Условия проведения запроса предложений

    Порядок подачи заявок

    Лично (ПН-ЧТ 09.00-18.00, обед 13.00-14.00,

    ПТ 09.00-17.00, обед 13.00-14.00) или по почте

    Дата и время окончания подачи заявок

    30.12.2015 года, 10:30

    Место подачи заявок

    ул. Репина, д.15/3, г. Севастополь, 299045, канцелярия

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2015 года, 10:30

    Место вскрытия конвертов

    ул. Репина, д.15/3, г. Севастополь, 299045, кабинет №6

    Обеспечение исполнения контракта

    Победитель процедуры закупки до подписания контракта обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств или безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц

    (не ранее 01.06.2016 года).

    Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств:

    НКО «ФСКР г. Севастополь»

    ИНН 9204020259, КПП 920401001

    р/счет № 40703810510280001127 в Симферопольском филиале

    АБ «Россия», БИК 043510107, кор./счет 30101810835100000107

    Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об осуществлении закупки. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 1 149 695,36 руб.

    В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст.37 Федерального закона №44-ФЗ.

    В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

    Преимущества, предоставляемые Заказчиком

    в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона №44-ФЗ

    Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы в закупках

    Преимущества не предоставляются

    Участие организаций инвалидов в закупках

    Преимущества не предоставляются

    Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках

    Преимущества предоставляются

    Условия контракта

    Начальная (максимальная) цена контракта

    11 496 953,58 руб.

    (обоснованием НМЦК являются сводные сметные расчеты и положительное заключение экспертизы, которые прилагаются)

    Источник финансирования

    бюджет города Севастополя

    Место выполнения работ

    г. Севастополь

    Сроки выполнения работ

    до 90 дней, но не позже 31.03.2016

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) участник закупки не является офшорной компанией;

    9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г., в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.




    Скачать (27.97 Мб, zip)
    Скачано: 0 раз

Возврат к списку