Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 25 – метрового бассейна по ул. Вакуленчука, 7 ГКУ СДЮСШОР № 1»

  • 28 декабря 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 25 – метрового бассейна по ул. Вакуленчука, 7 ГКУ СДЮСШОР № 1»

    Общая информация

    Номер извещения

    37

    Наименование заказчика

    Государственное казенное учреждение «Капитальное строительство»

    Юридическ ий адрес

    299011, г.Севастополь, ул.Ленина, 2

    Фактический адрес

    299011, г.Севастополь, ул. Демидова, 13

    Ответственное должностное лицо заказчика

    Пархоменко А.А.

    Адрес электронной почты

    gku.ks.sevastopol@mail.ru

    Номер контактного телефона

    (8692) 55-40-51

    Способ определения поставщика

    Запрос предложений

    Условия контракта, характеристики объекта закупки

    Наименование объекта закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 25 – метрового бассейна по ул. Вакуленчука, 7 ГКУ СДЮСШОР № 1»

    Описание объекта закупки

    В соответствии с техническим заданием

    Количество товара, работы, услуги

    1

    Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование цены контракта

    Проектно-сметный метод. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 26 377 474,00 руб. с НДС

    В соответствии с Положительным заключением № 1-1-0305-15 от 12 декабря 2015г. Управления выдачи разрешительной документации и ценообразования в строительстве Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя

    Источник финансирования

    Бюджет города Севастополя

    Место выполнения работы

    г.Севастополь, ул. Вакуленчка, 7

    Сроки выполнения работ

    До 01 апреля 2015г.

    Срок действия контракта

    До полного исполнения сторонами обязательств

    Ограничение участия в определении поставщика, подрядчика преимущества

    Привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства не менее 5% стоимости контракта

    Язык на котором предоставлена документация о проведении запроса предложений

    Русский

    Срок место и порядок подачи заявок

    Окончательный срок подачи заявок

    До 14.30 12 января 2016г.

    Место подачи заявок

    299011, г.Севастополь ул. Демидова, 13 каб. 308

    Порядок подачи заявок

    Лично или почтой, в запечатанном конверте. Все документы, предлагаемые участником в конверте, должны быть сшиты в единый документ – заявка на участие в запросе предложений. Заявка должна быть прошита, пронумерована, заверена печатью.

    Способ получения документации

    Лично по адресу 299011, г.Севастополь ул. Демидова, 13 каб. 308 либо на официальном сайте правительства Севастополя sevastopol.gov.ru

    Плата за предоставление документации о проведении запроса предложений, способ осуществления и валюта и платежа

    Не взимается

    Дата и время вскрытия конвертов

    В 14.30 12 января 2016г.

    Место вскрытия конвертов

    299011, г.Севастополь, ул. Демидова, 13 каб. 314

    Место рассмотрение и оценка таких заявок

    299011, г.Севастополь, ул. Демидова, 13 каб. 314

    Дата рассмотрения и оценки заявок

    15.30 12 января 2016г.

    Обеспечение заявки участника

    Размер обеспечения заявки

    1 318 873,70руб.

    Способ обеспечения заявки

    Может быть представлено путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупок

    Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае выбора обеспечения заявки путем внесения денежных средств на заказчиком счет)

    Л/с 05742200400 Отделение Севастополь ЦБ РФ

    БИК 046711001

    р/с 40302810667112000007

    Порядок предоставления такого обеспечения

    В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

    Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней, с даты наступления одного из следующих случаев:

    1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, подписание итогового протокола подведения итогов запроса предложений. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

    2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

    3) отклонение заявки участника закупки;

    4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

    5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

    6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

    7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

    Возврат банковской гарантии в случаях, указанных выше, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

    Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:

    1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

    2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 44- Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

    Требования к обеспечению заявки – банковской гарантии

    Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие должна соответствовать требованиям статьи 45 44-Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

    Обеспечение исполнения контракта

    Размер обеспечения контракта

    3 956 621,10 руб.

    Способ обеспечения контракта

    Банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет

    Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае выбора обеспечения контракта путем внесения денежных средств на заказчиком счет)

    Л/с 05742200400 Отделение Севастополь ЦБ РФ

    БИК 046711001

    р/с 40302810667112000007

    Порядок предоставления такого обеспечения

    Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем запроса котировок на момент заключения контракта. В случае непредставление победителем запроса котировок обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракт, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

    Требования к обеспечению исполнения контракта

    Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

    2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    7) участник закупки не является оффшорной компанией.

    8) Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)




    Скачать (10.26 Мб, zip)
    Скачано: 294 раза

Возврат к списку