Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение № 7 о проведении конкурсного отбора в форме открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту кардиологического корпуса ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова" (2 этап)

  • 18 июля 2016

    Информация о проведении торгов

    Извещение № 7 о проведении конкурсного отбора в форме открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту кардиологического корпуса ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова" (2 этап)

    18.07.2016 г. Севастополь

    ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова" приглашает подрядные организации к участию в конкурсном отборе в форме открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту кардиологического корпуса ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова" (2 этап).

    Организатор конкурсного отбора:Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова", расположенная по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. АдмиралаОктябрьского, 19.

    Ответственное должностное лицо:Федоровский Богдан Александрович, приказ о контрактном управляющем от 27 мая 2016 года;

    Адрес электронной почты:a2kat-85@mail.ru

    Номер контактного телефона:+7 (8692) 559148

    Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кардиологического корпуса ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова" (2 этап).

    Начальная (максимальная) цена контракта: 32 863 920,00 руб. (тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать рублей ноль копеек).

    Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается отдельным файлом.

    Источник финансирования: бюджет субъекта Российской Федерации;

    Место, сроки выполнения работ: кардиологический корпус ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова", срок выполнения работ – не позднее «15» декабря 2016 года.

    Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Севастополь, пл. Восставших стр. 1, здание поликлиники № 1, 2 этаж, кабинет № 38 «Приемная» со дня размещения извещения и конкурсной документации. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

    Язык, на котором предоставляется документация о закупке: русский;

    Срок, место и порядок предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации: электронная почта Заказчика –1gb_ks@mail.ruсо дня размещения извещения и конкурсной документации до 22.07.2016 года.

    Порядок подачи заявок: Заявки на участие в конкурсе подаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 08:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 17:00 часов (по местному времени). Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанного в настоящей документации.

    Дата и время начала подачи заявок: 18.07.2016 года 16:00 часов.

    Дата и время окончания подачи заявок: 25.07.2016 года, 10:00.

    Место подачи заявок: Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни и в рабочее время по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших стр. 1, здание поликлиники № 1, 2 этаж, кабинет № 38 «Приемная».

    Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками:10 час. 00 мин. (Московское) «25» июля 2016 года. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Севастополь, пл. Восставших стр. 1, здание поликлиники № 1, 2 этаж кабинет № 26.

    Дата, время рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок: в течение пяти дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

    Место рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок: 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19.

    Порядок проведения конкурсного отбора, в т.ч. оформление участия в конкурсном отборе и определение лица, выигравшего конкурсный отбор, производится согласно конкурсной документации.

    Срок заключения договора с победителем: не ранее чем через 5 (пять) дней и не позднее чем через 15 дней с даты размещения в Информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

    Единые требования к участникам закупки:

    Единые требования к участникам закупки в соответствии с главой 10 Постановления правительства Севастополя №399-ПП от 22.04.2016 «Об утверждении порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд города федерального значения Севастополя в 2016 году» (далее - Постановления №399-ПП):

    1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

    2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Данное требование устанавливается, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения илиунитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) участник закупки не является оффшорной компанией.

    9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

    10) В соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено", а именно участник открытого конкурса не должен находиться под юрисдикцией Турецкой Республики, не должен контролироваться гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики;

    11) наличие «Копии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с указанием соответствующих видов работ (групп (подгрупп)):

    III «Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

    п. 33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

    п.п. 33.3 Жилищно-гражданское строительство;

    Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации: не установлены;

    Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не установлены;

    Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 643 196 рублей 00 копеек;

    Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе:

    "Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

    Получатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (л/c 20746Щ83170)

    ИНН: 9204022136

    КПП: 920401001

    Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по городу Севастополю, отделение Севастополь

    р/счет: 40601810967111000001

    БИК: 046711001

    ОГРН: 1149204047299

    ОКТМО: 67312000

    Назначение платежа: обеспечение заявки на проведение работ по капитальному ремонту кардиологического корпуса ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова" (2 этап);

    Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 643 196 рублей 00 копеек;

    Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

    Получатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (л/c 20746Щ83170)

    ИНН: 9204022136

    КПП: 920401001

    Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по городу Севастополю, отделение Севастополь

    р/счет: 40601810967111000001

    БИК: 046711001

    ОГРН: 1149204047299

    ОКТМО: 67312000

    Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на проведение работ по капитальному ремонту кардиологического корпуса ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова" (2 этап);

    Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, условия обеспечения исполнения контракта: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

    В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

    В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

    Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона о контрактной системе.

    Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта должна соответствовать требованиям установленным Федеральным законом о контрактной системе, а также дополнительным требованиям к банковской гарантии установленным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005.

    Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

    1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе;

    2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

    3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

    4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

    5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона о контрактной системе;

    6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

    7) установленный постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 перечень документов, которые Бенефициар направляет гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии):

    - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

    - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

    - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

    - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

    Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также с учетом следующих дополнительных требований, установленных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005:

    а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

    права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

    права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

    условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

    перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

    б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

    положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

    требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

    требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

    в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

    Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

    Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

    - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в настоящей документацией;

    - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией в случае наличной формы оплаты;

    - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается не предоставленным;

    денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта.

    В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств, по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

    В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

    Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами:в соответствии требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено", а именно участник открытого конкурса не должен находиться под юрисдикцией Турецкой Республики, не должен контролироваться гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики;

    Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Рубль Российской Федерации;

    Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате гражданско-правового договора: не применяется.




    Скачать (10.77 Мб, rar)
    Скачано: 0 раз

Возврат к списку