Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение № 10 от 22.07.2016 о проведении открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова"

  • 22 июля 2016

    Информация о проведении торгов

    Извещение № 10 от 22.07.2016 о проведении открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова"

    Общая информация

    Номер извещения

    10

    Наименование объекта закупки

    Сроки выполнения работ

    На выполнение работ по капитальному ремонту помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (ремонт инженерных сетей)

    Не позднее «20» сентября 2016 года

    Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

    Открытый конкурс

    Информация о заказчике

    Наименование:

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»

    Место нахождения:

    г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19

    Почтовый адрес:

    299011, г.Севастополь, ул.Адмирала Октябрьского, 19

    Адрес электронной почты:

    1gb_ks@mail.ru

    Телефон:

    (8692) 55 91 48, 55-97-63

    ОГРН:

    1149204047299

    Ответственное должностное лицо:

    Распопина Наталья Автандиловна

    Информация о процедуре закупки

    Дата и время начала подачи заявок

    19.08.2016 09:00

    Дата и время окончания подачи заявок

    29.08.2016 11:00

    Место подачи заявок

    г. Севастополь, пл. Восставших стр. 1, здание поликлиники № 1, 2 этаж, кабинет
    № 38 «Приемная»

    Порядок подачи заявок

    Заявки на участие в открытом конкурсе подаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 08:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

    Дата и время вскрытия конвертов

    29.08.2016 11:00

    Место вскрытия конвертов

    г. Севастополь, пл. Восставших стр. 1, здание поликлиники № 1, 2 этаж, кабинет
    № 26

    Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

    29.08.2016 11:00

    Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

    г. Севастополь, пл. Восставших стр. 1, здание поликлиники № 1, 2 этаж, кабинет
    № 26

    Начальная (максимальная) цена контракта

    Источник финансирования

    2 385 460,00 Российский рубль

    Бюджет субъекта Российской Федерации

    Место выполнения работ

    г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19

    Сроки завершения работ

    Не позднее «20» сентября 2016 года

    Обеспечение заявки

    Требуется обеспечение заявок

    Предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет

    Размер обеспечения заявки

    23 854 рубля 60 копеек

    Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии

    согласно конкурсной документации

    Платежные реквизиты

    Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

    Получатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (л/c 20746Щ83170)

    ИНН: 9204022136

    КПП: 920401001

    Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по городу Севастополю, отделение Севастополь

    р/счет: 40601810967111000001

    БИК: 046711001

    ОГРН: 1149204047299

    ОКТМО: 67312000

    Назначение платежа: обеспечение заявки на выполнение работ по капитальному ремонту помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (ремонт инженерных сетей)

    Обеспечение исполнения контракта

    Требуется обеспечение исполнения контракта

    Предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе осуществляется участником закупок

    Размер обеспечения исполнения контракта

    119 273 рубля 00 копеек

    Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта

    согласно конкурсной документации

    Платежные реквизиты

    Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

    Получатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (л/c 20746Щ83170)

    ИНН: 9204022136

    КПП: 920401001

    Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по городу Севастополю, отделение Севастополь

    р/счет: 40601810967111000001

    БИК: 046711001

    ОГРН: 1149204047299

    ОКТМО: 67312000

    Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (ремонт инженерных сетей)

    Объект закупки

    Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

    Ограничения и условия допуска, установленные постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено".

    Российский рубль

    Наименование товара, работ, услуг

    Код по ОКПД2

    Заказчик

    Единица измерения

    Количество

    Цена за ед.изм.

    Стоимость

    На выполнение работ по капитальному ремонту помещений регионального сосудистого центра ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" (ремонт инженерных сетей)

    41.20.40.000

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова»

    УСЛ ЕД

    1.00 (из 1.00)

    2 385 460

    2 385 460

    Итого: 2 385 460,00

    Требования к участникам

    1.Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ):

    1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

    2) Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) не является оффшорной компанией;

    9) отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

    2. Копия СРО - допуск претендента к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при производстве работ. (в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

    15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

    15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

    15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

    15.5. Устройство системы электроснабжения

    Наличие опыта исполнения договоров на выполнение работ аналогичных предмету Закупки , на сумму не менее 70% от начальной (максимальной) цены договора, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки.

    Копии исполненных договоров, подтверждающих выполнение аналогичных работ на общую сумму не менее 70% от начальной (предельной) цены договора, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки

    Конкурсная документация

    Способы получения конкурсной документации

    На основании письменного заявления после даты размещения извещения о проведении открытого конкурса в одного рабочего дня от даты получения соответствующего заявления

    Место предоставления конкурсной документации

    г. Севастополь, пл. Восставших стр. 1, здание поликлиники № 1, 2 этаж, кабинет
    № 38 «Приемная»

    Порядок предоставления конкурсной документации

    Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе, в электронном виде документация предоставляется при предоставлении электронного носителя, а также доступна для скачивания на официальном сайте Правительства Севастополя в разделе (информация о проведении торгов)

    Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация

    Русский

    Плата за предоставление конкурсной документации

    Плата не установлена




    Скачать (1.54 Мб, zip)
    Скачано: 295 раз

Возврат к списку