Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение № 4 о заключении гражданско-правового договора с единственным поставщиком на выполнение работ по текущему ремонту системы вентиляции (замена приточной установки) рентген - кабинета № 109

  • 28 июля 2016

    Информация о проведении торгов

    Извещение № 4 о заключении гражданско-правового договора с единственным поставщиком на выполнение работ по текущему ремонту системы вентиляции (замена приточной установки) рентген - кабинета № 109

    Общая информация

    Номер извещения

    4

    Наименование объекта закупки

    Сроки выполнения работ

    На выполнение работ по текущему ремонту системы вентиляции (замена приточной установки) рентген - кабинета № 109

    В течение 30 дней с момента заключения договора

    Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

    Открытый конкурс

    Информация о заказчике

    Наименование:

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»

    Место нахождения:

    г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19

    Почтовый адрес:

    299011, г.Севастополь, ул.Адмирала Октябрьского, 19

    Адрес электронной почты:

    1gb_ks@mail.ru

    Телефон:

    (8692) 55 91 48

    ОГРН:

    1149204047299

    Ответственное должностное лицо
    за заключение договора

    Временно исполняющий обязанности главного врача

    Распопина Наталья Автандиловна

    Начальная (максимальная) цена контракта

    Источник финансирования

    197 224,00 Российский рубль

    бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя

    Место выполнения работ

    г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19

    Сроки завершения работ

    В течение 30 дней с момента заключения договора

    Объект закупки

    Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

    Ограничения и условия допуска, установленные постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено".

    Российский рубль

    Наименование товара, работ, услуг

    Код по ОКПД2

    Заказчик

    Единица измерения

    Количество

    Цена за ед.изм.

    Стоимость

    На выполнение работ по текущему ремонту системы вентиляции (замена приточной установки) рентген-кабинета № 109

    43.22.12.150

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова»

    УСЛ ЕД

    1.00 (из 1.00)

    197 224

    197 224

    Итого: 197 224

    Требования к участникам

    1.Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ):

    1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

    2) Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

    7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    8) не является оффшорной компанией;

    9) отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

    2. Копия СРО - допуск претендента к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при производстве работ. (в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

    15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

    15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Наличие опыта исполнения договоров на выполнение работ аналогичных предмету Закупки, на сумму не менее 70% от начальной (максимальной) цены договора, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки.

    Копии исполненных договоров, подтверждающих выполнение аналогичных работ на общую сумму не менее 70% от начальной (предельной) цены договора, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки

    Информация о договоре

    Основание заключения гражданско-правового договора

    Протокол № 2 рассмотрения и оценки единственной заявки на участие в открытом конкурсе от «08» июля 2016 г.

    Исполнитель

    Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольская Строительная Корпорация – 2015»

    ИНН 9201507608 КПП 920101001

    Юридический адрес победителя

    299039, г. Севастополь, пр-кт Героев Сталинграда, д.36, кв. 219

    Почтовый адрес победителя

    299039, г. Севастополь, ул. Загородная балка, д. 24

    Адрес электронной почты победителя

    ooo.SevSK-2015@list.ru

    Номер контактного телефона победителя

    +7 978 7390947

    ОГРН победителя

    1159204015695

    Дата, номер заключения гражданского - правового договора

    21 июля 2016года № 4

    Цена гражданского - правового договора

    194 265,00 рублей,
    в том числе НДС (18%) 29 633,64 рубля.




Возврат к списку