Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок на Школу в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы Государственного казённого учреждения "Капитальное строительство"

  • 16 февраля 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок на Школу в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы Государственного казённого учреждения "Капитальное строительство"

    Извещение о проведении запроса котировок

    Общая информация

    Номер извещения

    01

    Наименование объекта закупки

    Школа в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы

    Способ отбора (подрядчика, исполнителя)

    Запрос котировок

    Закупку осуществляет

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    Юридический адрес

    г.Севастополь, ул. Ленина, 2

    Фактический адрес

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, офисное помещение каб. № 5

    Ответственное должностное лицо

    Козлов Э.И.

    Адрес электронной почты

    gku.ks.sevastopol@mail.ru

    Номер контактного телефона

    (0692) 53-72-33

    Условия проведения отбора

    Дата и время начала подачи заявок

    15.12.2014 с 09.00

    Дата и время окончания подачи заявок

    22.12.2014 до 10.00

    Место подачи заявок

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в каб. № 5

    Порядок подачи заявок

    Заявка на участие подается участником отбора в письменной форме в запечатанном виде лично участником или почтовым отправлением по адресу: 299053  г.Севастополь, ул. Руднева 39в,офисное помещение каб. № 5

    Дата и время вскрытия конвертов

    22.12.2014 в 12.00

    Место вскрытия конвертов

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в офисное помещение каб. № 5

    Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников

    23.12.2014 в 10.00

    Место рассмотрения и оценки заявок участников

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в офисное помещение каб. № 5

    Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения отбора

    Не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока подачи заявок

    Срок подписания договора

    Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

    Условия контракта

    Начальная (максимальная) цена контракта

    10 992 020,27 руб.

    Источник финансирования

    Общий фонд городского бюджета города Севастополя на переходный период 2014 года

    Место выполнения работы или оказания услуги

    г. Севастополь

    Сроки выполнения работы (график)

    до 31.12.2014 г.

    Объект закупки

    Объём выполненных работ, оказываемых услуг согласно Приложения №6 к документации

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1)            Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ и признающие условия отбора.

    2)            Участником отбора не может являться лицо:

    а) на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

    б) признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    в) находящееся в процессе ликвидации (для юридических лиц);

    г) имеющее просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации;

    д) имеющее неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение соответствующих работ, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    Документы, предоставляемые участником отбора

    Для участия в отборе участники (лично или через своего представителя) представляют следующие документы (в запечатанном конверте):

    1) предложение на участие в отборе по форме, утвержденной заказчиком, содержащее обязательства по выполнению условий отбора и заключению договора на выполнение работ;

    2) юридические лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

    3) индивидуальные предприниматели - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

    4) годовую бухгалтерскую отчетность за последний год с отметкой налогового органа о ее приеме (для юридических лиц);

    5) справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника по налогам и иным обязательным платежам;

    6) нотариально заверенные копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ;

    7) документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

    8) документы, содержащие следующую информацию:

     

    а) сведения о квалификации подрядчика и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    г) цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника отбора;

    д) иные документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении отбора путем запроса котировок.

    Участник отбора несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

     

    Начальник Государственного

    казённого учреждения

    «Капитальное строительство»                                                                         Э.И.Козлов

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Утверждено:

     

     

    Начальник Государственного казённого учреждения

     «Капитальное строительство»

     

    ___________________ Э.И. Козлов

     «12» декабря 2014 года

     

     

     

     

     

     ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

     «Школа в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    г. Севастополь 2014

     

     

    Раздел 1. Общие положения

    1 Термины, которые используются в документации

     

    Согласно  Постановления Правительства Севастополя № 211 от 15.08.2014г. «Об утверждении положения о порядке привлечения подрядных организаций на выполнение работ по проектно-сметной документации, ремонту, текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству объектов капитального строительства и содержания дорог» (далее Постановление) Заказчик проводит запрос котировок по объекту «Школа в бухте в Казачье, в т.ч. проектно-изыскательские работы», в котором осуществляется проектирование II очереди указанного объекта, согласно процедуре и условиям, указанным в этой документации.

    Заказчик – непосредственный получатель средств бюджетов или государственных фондов, использующий их на оплату поставок товаров, выполнения подрядных работ или оказания государственных нужд.

    Участник отбора – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации.

    Документация по запросу котировок публикуется для свободного доступа и бесплатно  предоставляется Заказчиком во время проведения закупки физическим и юридическим лицам.

    Участник отбора, получившее документацию по запросу котировок, несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Документация разработана в соответствии с Постановлением. Термины, которые употребляются в значениях, определенных Постановлением.

    2. Информация о Заказчике закупки:

     

    - полное наименование

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    - местонахождение

    Юридический адрес: 299011г.Севастополь, ул.Ленина,2

    Почтовый адрес: 299053 г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    - ответственное должностное лицо

    Козлов Эдуард Иванович,  начальник Государственного казённого учреждения «Капитальное строительство», г. Севастополь, ул. Руднева, 39в каб. № 5 тел. (0692)53-72-33, тел./факс (0692) 53-72-33

    3. Информация о предмете закупки

     

    - наименование предмета закупки

    «Школа в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы»

    - вид предмета закупки

      Проектно-изыскательские работы

    - место и объемы выполнения работ

    г. Севастополь, бухта Казачья

    4. Процедура закупки

    Запрос котировок

    5. Информация о валюте, в которой должна быть рассчитана и указана цена заявки на участие в отборе.

    Валютой предложения на участие в отборе является национальная валюта Российской Федерации – рубль, расчеты за работы будут осуществляться в национальной валюте Российской Федерации – рубль

    6. Информация о языке, в котором должна быть составлена заявка на участие в отборе

    Все документы, которые имеют отношение к заявке на участие в отборе, составляются на русском языке. Участник имеет право предоставить следующие документы на украинском языке: документы (копии), выданные органами власти и субъектами хозяйствования Украины и действительные на переходный период на территории г. Севастополя.

    Раздел 2. Порядок внесения изменений в документацию

    1. Процедура внесения изменений в документацию

    В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на веб-сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе котировок срок составлял не менее чем 5 рабочих дней.


    Раздел 3. Подготовка заявки  на участие в отборе

    1. Оформление заявки на участие в отборе

    Заявка на участие в запросе котировок подается участником в письменной форме прошитой, пронумерованной, скрепленной печатью в запечатанном конверте. Заявка на участие должна быть подписана уполномоченным должностным лицом участника. На всех страницах заявки должны быть оттиск печати участника и подпись уполномоченного должностного лица. Это требование не применяется для оригиналов документов или нотариально заверенных копий, выданных другими учреждениями или предприятиями. Полномочия относительно подписи документов заявки на участия в отборе  подтверждаются выпиской из протокола учредителей, приказом о назначении, доверенностью или другим документом, который подтверждает полномочия должностного лица на подписание документов: протокола раскрытия, контракта на выполнение работ. В случае, если участником является физическое лицо, то заявка на участие в отборе должна содержать подписи участника физического лица. Ответственность за ошибки в содержании документов и достоверность данных в документах, предоставленных для участия в запросе котировок, несет участник.

    Заявка на участие в отборе подается в одном экземпляре. Каждая полученная заявка вносится Заказчиком в соответствующий реестр.  Заявка на участие в отборе подается в конверте, согласно установленной формы - Приложение 1, где указывается:

    - полное наименование участника отбора и его местонахождение;

    - название предмета закупки согласно извещению о проведении закупки;

    -  ОГРН,  номера контактных телефонов, факс и e-mail

    Маркировка «Не открывать  до _________ (указывается дата и время окончательного срока подачи заявок на участие).

    Если конверт не запечатан или не оформлен в соответствии с Приложением 1, Заказчик не несет ответственности за неправильное или преждевременное открытие заявки на участие в отборе.

    2. Содержание заявки на участие в отборе

    Заявка на участие в отборе, которая подается участником, должна содержать:

    1. документы, удостоверяющие полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

    2. заявка на участие в запросе котировок по форме, согласно Приложению 2;

    3. анкета участника закупки, согласно Приложению 3;

    4. предложения по исполнению контракта, согласно Приложению 4;

    5. контракт согласно Приложению 5.

    За подделку документов участник несет уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации.

    3. Требования к участникам отбора

    Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ и признающие условия отбора.

    Участником отбора не может быть лицо:

    - на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а день рассмотрения заявки на участие в отборе;

    - признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    - находящиеся в процессе ликвидации (для юридических лиц);

    - имеющие просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные и внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации;

    - имеющие неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    4. Информация о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки

    Участник закупки осуществляет проектно-изыскательские работы  II очереди строительства, согласно Положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту «Школа в бухте Казачья» II очередь строительства Государственного казенного учреждения «Государственная экспертиза г. Севастополя». (см. Приложение 6 к Документации)

    В своей заявке участник  представляет сводную смету с указанием понижающего коэффициента и итоговой суммы с учетом  этого коэффициента.

    Раздел 4. Подача и раскрытие заявок на участие в отборе

    1. Способ,  место и конечный срок подачи заявок на участие в отборе

     

    - способ подачи заявок

     

     

     

     

    - место подачи заявок

     

    -конечный срок подачи заявок

     

     

     

     

     

    Заявка на участие подается участником отбора в письменной форме в запечатанном виде лично участником или почтовым отправлением по адресу: 299053  г.Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

     

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, офисное помещение каб. № 5

     

     22.12.2014г.    до 10  ч. 00  мин.

     

    Заявки должны быть поданы по указанному адресу, не позднее указанного времени. Заявки, полученные после окончания срока подачи заявок, не раскрываются и возвращаются участникам, которые их предоставили.

     

    2.  Место, дата и время раскрытия заявок на участие в отборе:

    - место раскрытия заявок на участие в отборе

    - дата и время раскрытия заявок на участие в отборе

     

     

     

     

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, офисное помещение каб. № 5

     

    22.12.2014г.         в 12 ч. 00 мин.

    Для участия в процедуре раскрытия заявок на участие в отборе Заказчиком допускаются все участники или их уполномоченные лица, которые подали заявки на участие. Отсутствие участника или его уполномоченного лица во время проведения процедуры раскрытия не является основанием в отказе в раскрытии, рассмотрении и отклонении его заявки.

    Во время раскрытия проверяется наличие или отсутствие документов, предусмотренных документацией по запросу котировок, а также оглашается наименование и местонахождение каждого участника, цена каждой заявки.

    Во время раскрытия заявок составляется протокол раскрытия. Протокол раскрытия подписывается всеми членами единой комиссии по отбору подрядной организации (далее – комиссия) и участниками, которые берут участие в процедуре раскрытия.

    Раздел 5. Оценка заявок участников отбора и определение победителя

    1.  Оценка заявок

    Комиссия в течение 3 рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении, и документации о проведении запроса котировок и оценивает такие заявки. В случае несоответствия заявок требованиям извещения запроса котировок и документации запроса котировок, такие заявки отклоняются.

    Победителем в проведении запроса котировок признается участник отбора, соответствующий требованиям документации о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок совпадают, победителем признается участник отбора, заявка которого была получена раньше остальных заявок.

    2. Прочая информация

    Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике отбора, предложившем в заявке цену, такую же как и победитель.

    В случае, если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок или подана только одна заявка на участие и по результатам рассмотрения и оценки признана комиссией не соответствующей требованиям документации о запросе котировок, запрос котировок признается не состоявшимся. При наличии единственного участника его заявка рассматривается и в случае соответствия заявки требования документации о запросе котировок, по решению конкурсной комиссии с таким участником заключается договор.

    Раздел 6. Заключение контракта по закупке

    1. Сроки заключения контракта

    Контракт о закупке заключается не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Контракт заключается в письменной форме в четырех экземплярах.

    Условия контракта не должны отличатся от условий, указанных в документации по запросу котировок.

    2.  Контракт

    См. Приложение 5

     

     

     

     

     

     


    Приложение 1

    № согласно реестра__________

    Дата  ______________________

    Время _______________________

    Час  _______________________

     


    Заказчик: Государственное казённое учреждение

    «Капитальное строительство»

    ул. Руднева, 39-в, каб. 5                                                                                                                                  (Заполняется заказчиком)

    г. Севастополь,  299053                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Наименование:_________________________________________________

    ______________________________________________________________

    (полное название предприятия, организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

     

    Юридический адрес: ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Почтовый адрес:________________________________________________

    ______________________________________________________________

     

    Факс ______________________

    Телефон ___________________

    Код ОГРН__________________

     

    Предмет закупки: «Школа в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы»

    Дата и время окончательного срока подачи 22.12.2014г.  до 10 ч. 00 мин.

    «Не открывать до начала вскрытия конвертов»

    Приложение 2

    Председателю единой комиссии

    по отбору  подрядной организации

     

    Заявка на участие в запросе котировок

     

    Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок на право заключения контракта на _______________________, мы

    _____________________________________________________________________________

    фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица);

    фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

    место жительства (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса

    _____________________________________________________________________________

    номер контактного телефона

    направляем настоящую заявку и сообщаем о согласии участвовать в данном запросе котировок на условиях, указанных в извещении.

    Сообщаем о своем соответствии требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок.

    Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в данном запросе котировок:

    - ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;

    - на имущество ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не наложен арест и (или) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не признанно несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не находится в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации;

    -  ____________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъемлемой частью.

    Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать контракт (договор) в сроки, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок.

    В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

    1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

    2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

     

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

                                                                                                    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

     

    !!! Каждый пункт (-) оформляется отдельно на фирменном бланке с печатью и подписью директора предприятия с указанием необходимой информации, предусмотренной пунктом.


    Приложение 3

    Приложение к заявлению

    на участие в запросе котировок

     

    Анкета участника закупки

    (сведения об участнике закупки)

    Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона

    <*>

    - Для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

    - для индивидуальных предпринимателей - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    годовую бухгалтерскую отчетность за последний год с отметкой налогового органа о ее приеме (для юридических лиц)

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника по налогам и иным обязательным платежам

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    нотариально заверенные копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    документы, содержащие следующую информацию:

    а) сведения о квалификации участника и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядных организациях, которых участник намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    г) цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника;

    д) иные документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении отбора путем запроса котировок.

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

     

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

                                                                                                    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

    -------------------------------

    <*> Графы, обязательные для заполнения.

     

    Примечание: Участник закупки заполняет таблицы в соответствии с требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок.

     

    Приложение 4

    Приложение к заявлению

    на участие в запросе котировок

     

    Предложения по исполнению контракта

    1. Предлагаем осуществить выполнение работ на следующих условиях:

     

    Наименование работ

    Цена контракта (договора),

    в руб.

    Опыт работы

    <*>

    <*>

    <*>

     

    В подтверждение вышеприведенных данных об условиях выполнения работ прикладываются следующие документы:

    1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

    2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

                                                                                                    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

     

    --------------------------------

    <*> Графы, обязательные для заполнения.

     

    Примечание: Участник закупки заполняет таблицы в соответствии с требованиями, установленными извещением о проведении запроса котировок.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Приложение 5

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

     По объекту «Школа в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы»

    (шифр объекта: 10210-ПИР)

     

     

                г. Севастополь                                                               "____" декабря 2014 г.

     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», действующее от имени Правительства Севастополя, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Козлова Эдуарда Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и Постановления Правительства Севастополя №-211 от 15 августа 2014 г. «Об утверждении положения о порядке привлечения подрядных организаций на выполнение работ по проектно-сметной документации, ремонту, реконструкции, строительству объектов капитального строительства и содержание дорог», постановления Правительства Севастополя № 344 от 01.10.2014 г. (с изменениями и дополнениями), распоряжения Правительства Севастополя № 390 от 05.11.2014 г. и заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

     

    1. ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

    1.1.          Для целей Контракта применяются следующие понятия, сокращения и термины:

    1.1.1.     Акт о приемке выполненных проектно-изыскательских работ – документ, оформленный Генподрядчиком, проверенный и подписанный Государственным заказчиком, подтверждающий выполнение работ Генподрядчиком.

    1.1.2.  Акт о приемке выполненных работ (услуг) – документ установленной Государственным заказчиком формы, оформленный Генподрядчиком, проверенный и подписанный Государственным заказчиком, подтверждающий выполнение работ (услуг) Генподрядчиком за отчетный период.

    1.1.3.     Государственный контракт, Контракт – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Контракта.

    1.1.4.     Дни календарные дни.

    1.1.5.     Документация – Проектная документация, Рабочая документация и отчет об Инженерных изысканиях, обследованиях.

    1.1.6.     Инженерные изыскания – комплекс работ, выполняемый для подготовки проектной документации, строительства  объектов капитального строительства с целью получения следующих материалов:

    1.1.6.1.                    Материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду.

    1.1.6.2.                    Материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства и объектов капитального строительства.

    1.1.6.3.                    Материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.

    1.1.7.     Итоговый акт приемки выполненных работ – документ, подтверждающий выполнение Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением гарантийных обязательств), и являющийся основанием для окончательного расчета за выполненные работы.

    1.1.8.     Исходные данные – документы, необходимые Генподрядчику для выполнения инженерных изысканий, разработки Проектной и Рабочей документации, получения согласований по разработанной Документации и положительного заключения государственной экспертизы.

    1.1.9.     Качество работ (качество исполнения работ) – соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемых Контрактом и положениями (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ.

    1.1.10.  Недостатки – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектной документации и строительных норм и правил.

    1.1.11. Объект – Выполнение работ по корректировке проекта строительства школы в бухте Казачья 2 очередь строительства (шифр объекта 10210-ПИР).

    1.1.12.  Обмерные работы – работы по уточнению фактических геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, составлению планов с фактическим расположением конструкций, разрезов зданий, чертежей рабочих сечений несущих конструкций.

    1.1.13.  Обследование комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления.

    1.1.14.  Персонал Генподрядчика – специалисты и (или) рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и (или) привлекаемые для выполнения работ.

    1.1.15.  Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту в объеме, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

    1.1.16.  Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной Проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ.

    1.1.17.  Результат работ по Контракту – Проектная документация, полностью готовая к использованию и содержащая всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.

    1.1.18.  Работы по проектированию (проектные Работы) – работы по проведению инженерных изысканий, обследований, по разработке Проектной и Рабочей документаций.

    1.2.                Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

     

    1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    2.1. По Контракту Государственный заказчик принимает на себя обязанность осуществить финансирование и контроль за выполнением работ, а Генподрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту " Школа в бухте Казачья, в т.ч. проектно-изыскательские работы" II очередь строительства, в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием и техническими условиями, и предоставить услуги, необходимые для полноценного использования результатов работы (далее – Работы).

    2.2. Генподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами.

    2.3. Генподрядчик не имеет замечаний, увеличивающих цену Контракта и сроки выполнения работ по Контракту.

    2.4.          Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

     

    1. ЦЕНА КОНТРАКТА

    3.1.          Цена Контракта на 2014 год составляет ______________ (_________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС по ставке 18% - _______________ (__________) (согласно приложению № 3 к Контракту).

                Цена контракта определена на основании сводной сметы, положительного заключения Государственной экспертизы № 92-1-5-0011-14 от 09 декабря 2014 г., Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

    3.1.        Принятие Государственным заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями Контракта и обеспечение их оплаты осуществляется за счет средств Общего фонда бюджета г. Севастополя и производится в пределах обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

    3.2.        В цену Контракта включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

    3.2.1.     Стоимость всех работ согласно Контракту;

    3.2.2.     Стоимость проведения обследований, инженерных изысканий;

    3.2.3.     Стоимость разработки Проектной документации, затраты на необходимые согласования, в том числе на внутренние, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети;

    3.2.4.     Стоимость прохождения государственной, а в необходимых случаях, экологической экспертиз;

    3.2.5.     Стоимость разработки Рабочей документации, составления рабочих смет, затраты на необходимые согласования, в том числе внутренние, внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети;

    3.2.6.     Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

    3.2.7.     Все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

    3.3.        Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок выполнения Контракта и не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.

    3.4.        Превышение цены работ, указанных в сводном сметном расчете, разработанном в составе Проектной документации, не является основанием для изменения цены Контракта в сторону увеличения.

     

    3.5.        Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов и качества Работ и иных условий исполнения Контракта.

    3.6.        В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам его исполнения и (или) объему выполняемых Работ. В этом случае Генподрядчик вправе потребовать от Государственного заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

     

    1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     

    4.1.        Оплата по Контракту осуществляется в рублях за счет средств общего фонда бюджета г. Севастополя в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных для оплаты Работ по Контракту на 2014 год.

    4.2.        Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Генподрядчика с лицевого  счета Государственного заказчика. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого  счета Государственного заказчика.

    4.3.        Оплата выполненных Генподрядчиком Работ по проектированию производится Государственным заказчиком на основании оригинала счета, оформленного Генподрядчиком на основании первичной учетной документации в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ и Акта о приемке выполненных работ (услуг) при наличии счета-фактуры и накладной на переданную Документацию.

    4.4.        На всех документах, указанных в настоящем разделе Контракта, обязательно должны быть указаны наименования Государственного заказчика, Генподрядчика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов. Одновременно с представлением документов, указанных в настоящем разделе Контракта Генподрядчиком должны быть представлены их электронные копии на диске CD-R, а также копия Контракта (при первом предъявлении документов на оплату), созданные посредством сканирования в формате JPEG (изображение черно-белое, размер одной отсканированной страницы формата А4 не более – 1240 точек на 1754 точки, разрешение сканирования DPI не более 150 на дюйм).

    4.5.        В случае неполучения Государственным заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Контрактом, Работы Генподрядчику не оплачиваются до устранения причин.

    4.6.        Оплата выполненных Генподрядчиком Работ производится Государственным заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, до предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от Цены Контракта. Оставшаяся часть Цены Контракта будет выплачена Генподрядчику при окончательном расчете.

    4.7.        Окончательный расчет по Контракту производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту.

    4.8.        Документы на оплату выполненных Работ передаются Генподрядчиком Государственному заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Государственному заказчику заказным письмом. Указанные документы должны быть представлены до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь до 15 января следующего года.

    4.9.         Государственный заказчик вправе производить авансирование по Контракту в следующем порядке.

    Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня представления Генподрядчиком соответствующего счета производит авансирование Генподрядчика в размере, не превышающем сумму лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий финансовый год.

    Общий размер авансовых платежей по Контракту не может превышать 30 % от Цены Контракта и на срок до конца бюджетного года.

    В пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий финансовый год, погашение аванса производится пропорционально стоимости Работ.

    При отсутствии лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году либо полного их использования, все выполненные Генподрядчиком Работы засчитываются в счет погашения аванса.

    4.10.    Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Генподрядчиком своих обязательств по Контракту.

    4.11.    Генподрядчик обязан перечислить субподрядчикам (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Генподрядчиком, финансовые средства на авансирование договора (договоров) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Государственного заказчика.

    4.12.    Порядок и условия погашения аванса могут изменяться, что оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

    4.13.    В случае неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в установленные сроки, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

    4.14.    В случае расторжения Контракта:

    4.14.1.  По инициативе Генподрядчика или в связи с неисполнением Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

    4.14.2.  По инициативе Государственного заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

    4.14.3.  И взыскания Государственным заказчиком процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), в порядке, установленном Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

    4.15.    Днем получения аванса (или его соответствующей части) Генподрядчиком считается день списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

    4.16.    Государственный заказчик имеет право осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств, полученных Генподрядчиком в целях выполнения Контракта, за перечислением денежных средств Генподрядчиком субподрядчикам (третьим лицам), связанным с исполнением обязательств по Контракту.

    4.17.    По окончании исполнения обязательств по Контракту Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту. В случае если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, то Генподрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту на 1 января наступившего года по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту.

    4.18.    При исполнении Контракта по предложению Государственного заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) %. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, изменить цену Контракта пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

    4.19.    Расчет и обоснование цены Контракта с указанием и обоснованием применяемого метода расчета цены Контракта содержатся в Приложении № 3 к Контракту.

     

    1. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    5.1.        Дата начала Работ – дата подписания Контракта.

    5.2.        Дата окончания Работ – ___ декабря 2014 года.

    5.3.        Датой выполнения всех обязательств по Контракту является дата окончания гарантийных обязательств Генподрядчика.

     

     

    1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

    6.1.        Государственный заказчик имеет право:

    6.1.1.     Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль использования бюджетных денежных средств, перечисленных им по Контракту. Проводить проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Генподрядчика, касающихся исполнения Контракта.

    6.1.2.      Контролировать исполнение Генподрядчиком Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Генподрядчику без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

    6.1.3.     Осуществлять контроль за принимаемыми Генподрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в Проектную (Рабочую) документацию. В необходимых случаях требует от Генподрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в Проектную документацию технических и инженерных решений.

    6.1.4.     Имеет иные права, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

    6.2.        Государственный заказчик обязан:

    6.2.1.Обеспечивать финансирование Работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

    6.2.2.     Произвести окончательный расчет в порядке, установленном Контрактом, за принятые и выполненные Генподрядчиком Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

    6.2.3.Контролировать исполнение Генподрядчиком Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

    6.2.4.     Осуществлять контроль за целевым использованием Генподрядчиком бюджетных средств, полученных Генподрядчиком в целях выполнения Контракта.

    6.2.5.     Принять от Генподрядчика разработанную им или его субподрядчиками (третьими лицами) Документацию в соответствии с условиями Контракта.

    6.2.6.     При отсутствии замечаний осуществить приемку выполненных Генподрядчиком проектно-изыскательских Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения по накладной разработанной Документации.

    6.2.7.     После приемки проектно-изыскательских Работ направить Генподрядчику подписанный Акт о приемке выполненных проектно-изыскательских Работ или мотивированный отказ от их приёмки, который должен содержать перечень необходимых доработок.

    6.2.8.     До начала проектно-изыскательских Работ передать Генподрядчику в установленном порядке Исходные данные, необходимые для выполнения проектно-изыскательских Работ.

    6.2.9.     Оказывать содействие Генподрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Государственного заказчика, а также решать вопросы по устранению замечаний, выданных соответствующими органами при согласовании и экспертизе Документации, устранение которых находится в компетенции Государственного заказчика.

    6.2.10. Принимать и проверять стоимость и качество отчетов об Инженерных изысканиях, обследований, Проектной (Рабочей) документации, предоставленных Генподрядчиком в соответствии с условиями Контракта.

    6.3.        Имеет иные обязанности, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

     

     

    1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

    7.1.        Генподрядчик имеет право:

    7.1.1.     Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков (третьих лиц). Невыполнение субподрядчиком (третьим лицом) обязательств перед Генподрядчиком не освобождает Генподрядчика от выполнения Контракта.

    7.1.2.     По согласованию с Государственным заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Государственным заказчиком выполненной Работы.

    7.2.        Генподрядчик обязан:

    7.2.1.     Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47.

    7.2.2.     Разработать и передать Государственному заказчику все разделы Документации по Объекту в сроки, установленные Контрактом.

    7.2.3.     Выполнять работы по проектированию в соответствии с действующими на момент прохождения государственной экспертизы нормами, правилами и инструкциями надзорных органов, требованиями Контракта.

    7.2.4.     Обосновывать по требованию Государственного заказчика закладываемые в Проектную документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Государственного заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Генподрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Государственным заказчиком вариантам.

    7.2.5.     Согласовывать с Государственным заказчиком в письменном виде все проектные решения, включая применяемые отделочные Материалы, не оговоренные условиями Контракта.

    7.2.6.     За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки проектных Работ, согласования и прохождения государственной экспертизы Недостатки по выпущенной Проектной документации, а также Недостатки в разработанной части Рабочей документации в процессе осуществления строительно-монтажных Работ в разумный срок, но не более 10 (десяти) дней с момента обнаружения Недостатков.

    7.2.7.     Передать Государственному заказчику документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями строительных регламентов и СНиП и условиями Контракта.

    7.2.8.     Передать по накладной Государственному заказчику законченную и оформленную в установленном порядке документацию в 4 (четырех) экземплярах, электронную версию выполненной документации и акт о приемке выполненных проектных работ в соответствии с условиями Контракта.

    7.2.9.     Датой сдачи Генподрядчиком проектных Работ в соответствии с условиями Контракта является дата подписания Акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

    7.2.10.  В случае отсутствия в течение 10 (десяти) рабочих дней замечаний со стороны Государственного заказчика по переданной ему Документации, Документация считается принятой Государственным заказчиком без замечаний и подлежит оплате.

    7.2.11.  Приемка Проектной документации осуществляется на основании требований ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», условий Контракта и полученных исходных данных.

    7.2.12.  Генподрядчик передает Государственному заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения Контракта, в том числе на Документацию, после полной оплаты выполненных проектных Работ. Генподрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из Результатов работ по Контракту третьим лицам.

    7.2.13.  Выполнить Работы без превышения лимитов бюджетных обязательств, выделенных для оплаты Работ по Контракту на соответствующий год.

    7.2.14.  Предоставлять по требованию Государственного заказчика ежемесячные отчеты о ходе отработки полученного аванса и необходимые документы.

    7.2.15.  Обеспечить:

    7.2.15.1.                Производство Работ в сроки, установленные Контрактом;

    7.2.15.2.                Своевременное устранение Недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение Гарантийного срока, за свой счет;

    7.2.16.  Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, заключившими договоры с Генподрядчиком.

    7.2.17.  Обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Генподрядчиком в целях выполнения Контракта.

    7.2.18.  Имеет иные обязанности, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

     

    1. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

    8.1.        Сдача-приемка проектно-изыскательских Работ производится Государственным заказчиком в следующем порядке:

    8.1.1.     Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи Документации Генподрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика о готовности к сдаче Результата работ

     

    8.1.2.     Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Документации проверяет её комплектность и соответствие условиям Контракта и иным исходным данным. Принятие Документации подтверждается подписанием Акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ. Акт о приемке выполненных проектно-изыскательских работ подписывается после получения положительного заключения экспертизы Проектной документации.

    8.1.3.     При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки Работ или отдельных Этапов работ по Контракту недостатков в выполненной Работе, в том числе выявления некомплектности Документации, ее несоответствие положениям Контракта, либо иных недостатков, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (недоделок) и сроки их устранения, а в случае, если такие сроки не будут установлены, то Генподрядчик устраняет недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их обнаружения. При отказе (уклонении) Генподрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и такой акт считается подписанным со стороны Генподрядчика.

    8.1.4.     Генподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Генподрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренных Контрактом.

    8.1.5.     При неисполнении или отказе от исполнения Генподрядчиком своих обязательств по устранению недостатков в сроки, указанные в акте или Контракте, Государственный заказчик вправе поручить устранение недостатков работ другому лицу за счет Генподрядчика, а также потребовать возмещения понесённых расходов.

    8.1.6.     Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Документации в случае обнаружения недостатков, которые исключают ее дальнейшее использование и не могут быть устранены Генподрядчиком.

    8.1.7.     В соответствии с пунктом 2 статьи 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Генподрядчик по требованию Государственного заказчика при обнаружении последним недостатков в Проектной документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и (или) переделать Документацию в срок, установленный Государственным заказчиком, с повторным согласованием результатов в органах государственной экспертизы в установленном порядке за свой счет.

     

    1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    9.1.        При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    9.2.        В случаях, установленных проверками Государственного заказчика завышения Генподрядчиком стоимости выполненных работ, Генподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления Государственного заказчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных работ (далее – Сумма завышения), а также уплатить Государственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Суммы завышения за каждый день пользования денежными средствами.

    9.3.        В случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

    9.4.        В случае нарушения сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

    9.5.        Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику за задержку устранения дефектов в Работах и Конструкциях, против сроков, предусмотренных актом, составленным в соответствии с Контрактом (в том числе, в случае неявки Генподрядчика – односторонним актом), неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости Работ и (или) Конструкций, в отношении которых наступила просрочка, за каждый факт просрочки.

    9.6.        В случае, если в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента заключения Контракта или в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Государственного заказчика (в зависимости от того, что наступит позднее), Генподрядчиком не перечислены соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Генподрядчиком, финансовые средства на авансирование договора (договоров), Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим пунктом Контракта срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый факт просрочки.

    9.7.        В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по авансированию (окончательному расчету за выполненные Работы, предусмотренного Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного расчета за выполненные Работы за каждый факт просрочки. Ответственность за просрочку Государственным заказчиком обязательства по окончательному расчету за выполненные Работы, предусмотренного Контрактом, не применяется в случае, если Генподрядчиком своевременно не исполнены обязательства по выполнению Работ и (или) предоставлению документов на оплату.

    9.8.        Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    9.9.        Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

    9.10.    Суммы завышения Государственный заказчик имеет право удержать из причитающихся Генподрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Генподрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.

     

    1. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

    10.1.    Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2014 г.

    10.2.    Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Генподрядчика.

    10.3.    Документы для окончательной оплаты выполненных Работ по Контракту должны быть переданы Государственному заказчику на условиях, установленных Контрактом, в срок не позднее ____ декабря 2014 г.

     

    1. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

    11.1.    Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

    11.2.    При расторжении Контракта до завершения работ Генподрядчик возвращает Государственному заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства, в том числе авансовые платежи, и представляет Государственному заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по Контракту, и передает Государственному заказчику Проектную, Рабочую и исполнительную документации.

    11.3.    Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

     

    1. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

    12.1.    Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

    12.2.    Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Севастополя.

    12.3.    До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Севастополя Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

    12.4.    Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Государственного заказчика (Генподрядчика) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

    В претензии должны быть указаны следующие данные:

    основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

    предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

    подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

    список прилагаемых документов;

    реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

    дата составления претензии.

    К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

    Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

    При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

    Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

    12.5.    Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Севастополя при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае не получения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

     

    1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    13.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

    13.2.    О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

    13.3.    Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

    13.4.    Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

    13.5.    Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.

    13.6.    В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

     

    1. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

    14.1.    Выполняемые Работы по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, результату и иным требованиям, связанным с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Государственного заказчика, должны соответствовать требованиям Контракта.

     

     

     

    Перечень основных данных и требований

    Основные данные и требования

     

    1. Общие данные:

    1.1. 

     

    Название и местоположение  объекта

    Школа в бухте Казачья, г. Севастополь. 

     

    Заказчик

    Государственное казенное учреждение «Капитальное строительство»  г. Севастополь

    .

    Проектная организация

    По результатам проведения процедуры запроса котировок

    .4.

    Основание для

    проектирования и строительства

    Постановление Правительства Севастополя

    №344 от 01.10.2014 г.

     

    Вид строительства

    Новое строительство

    1

    Источник финансирования

    Общий фонд городского бюджета г.Севастополя

    1

    Очередность строительства

    Две очереди строительства

    І очередь – школа на 600 мест

    ІІ очередь – школа на 400 мест

    1.

    Стадийность проектирования

    Двухстадийное:

    - Проектная документация;

    - Рабочая документация.

    1.9.

    Характеристики земельного участка

     Участок расположен в Гагаринском районе г.Севастополь  в бухте Казачья.

    С запада граница участка проходит вдоль ул. Казачья за строящимся пятиэтажным жилым домом, с севера - востока и юго-востока граничит с автодромом войсковой части №13140, с юга – с городской автомобильной дорогой. С севера примыкает участок ДДУ.

    Площадь участка в границах работ по генплану 4,9 га, в том числе в границах землеотвода 4,3 га.

    .

    Срок строительства

    В соответствии с проектной документацией

    1.11.

     

    Краткая характеристика и назначение объекта

     

     

    Основные технико-экономические показатели

    (ориентировочно)

    На данном участке по рабочему проекту, выполненному в 2011г,  строится Школа на 600 мест.

     

    Необходимо выполнить проект ее расширения вместимостью  до 1000 мест за счет строительства двух новых корпусов с теплыми надземными переходами к строящемуся корпусу.

    Этажность зданий - до 5-ти (с учетом подвала и техэтажа). Высота этажа – 3,6 м.

    Площадь застройки  1900 м.кв. (без учета переходов).

    Общая вместимость школы- 1000 учащихся.

    1.12.

    Особенности района строительства

    Сейсмичность участка  8 баллов.

    В геоморфологическом отношении участок работ расположен на правом склоне бухты Казачья. Поверхность склона ровная с редким низкорослым кустарником можжевельника. Широкое распространение имеют техногенные формы рельефа в виде навалов грунта, спланированных террас. Перепад отметок на проектируемом участке существенный: от 13,5м до 26,6м.

    На участке ведется строительство школы на 600мест.

    1.13.

    Состав работ

    - Осуществить сбор необходимых исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ;

    - Выполнить инженерные изыскания участка в необходимом объеме;

    -  Разработать проектную документацию на  расширение школы вместимостью до 1000 учащихся;

    -  Выполнить рабочую документацию  на основании проектной документации и положительного заключения Государственной Экспертизы;

    - Выполнить корректировку рабочего проекта I очереди строительства разделов  котельной и  трансформаторной подстанции  (включая сети), с учетом увеличения их мощности для обеспечения детского дошкольного учреждения (строящегося на примыкающей территории), двух учебных корпусов школы (строящегося и проектируемого) и  перспективного строительства крытого отапливаемого бассейна (6 дорожек по 25м);

    - Проектные решения согласовать с Заказчиком и заинтересованными организациями;

    - Совместно с Заказчиком получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации

     

    Стоимость строительства

    Определяется  проектной документацией.

    2. Основные требования к проектным решениям:

    2.1

    Требования по составу и содержанию проектной документации и инженерных изысканий

     

    1. Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания участка в объёме необходимом для разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы;

    2. Проектную  документацию выполнить в полном объёме и  в соответствии с постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87, а также с требованиями стандартов  системы проектной документации в строительстве (СПДС) и действующих норм РФ.

    1.   3.  Рабочую документацию выполнить на основание проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы в соответствии с требованиями стандартов  системы проектной документации в строительстве (СПДС) и действующих норм РФ.

    2.2.

     

    Разделы проектной документации:

    -        «Пояснительная записка»

    -        "Схема планировочной

    организации земельного участка"

    -        "Архитектурные решения"

    -        "Конструктивные и объемно- планировочные решения""

    -        Сведения об инженерном

    оборудовании, о сетях

       Разделы проектной документации выполнить в

     полном объёме, в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами РФ.

    1.  

     

    -        инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

    -        "Проект организации строительства"

    -        "Мероприятия по охране окружающей среды"

    -        "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

    -        "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"

    -        "Мероприятия по обеспечению соблю­де­ния требований энергетической эффективности и тре­бований оснащенности зданий, строений и соо­ру­же­ний приборами учета используемых энер­гети­ческих ресурсов"

    -        "Смета на строительство объектов "

     

    2.3.

    Технологические решения и оборудование

    Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением помещений с использованием современного отечественного и импортного оборудования, с учетом общей численности  школы до 1000 учеников.

    При проектировании предусмотреть следующие помещения:

    - класс-игровая

    - спальня-игровая

    - комната труда, моделирования, изобразительного искусства, природы.

    Специализированные учебные кабинеты основной и старшей школы:

    - класс-учебный кабинет

    - лаборатория

    - лаборантская

    - класс иностранного языка

    - класс информатики и вычислительной техники

    - кабинет психолога

    - сенсорная комната (Доступная середа)

    Трудовое обучение:

    - кулинария

    - мастерские

    - домоводство

    Группа центра информации:

    - библиотека-справочно-информационный центр

    - методический кабинет с учительской

    Группа свободного творчества во внеурочное время (кружки):

    - изобразительного искусства

    - музыки и пения

    - технического творчества

    - юнатско-биологической деятельности

    Группа спортивно-оздоровительная:

    - учебно-спортивные залы

    -малый спортзал-студия хореографии

    - раздевалки, душевые, уборные

    - инвентарная(снарядная)

    - помещения для хранения уборочного инвентаря

    - комната инструктора

    -стрелковая галерея тира

    - буфет

    2

    Источники инженерного обеспечения

    В соответствии с техническими условиями снабжающих и эксплуатирующих организаций.

    2.5

    Наружные инженерные сети

    Наружные инженерные сети (в т.ч. сети наружного освещения) выполнить, в соответствии с техническими условиями снабжающих и эксплуатирующих организаций и действующими нормативными документами.

    .

    Дополнительные требования

    31.

    Согласование документации.

    Прохождение экспертизы

    1. Выполнить необходимые согласования проекта с заинтересованными службами;

    2.Получить положительное комплексное заключение экспертизы по проекту

    2.

    Особые требования

    Проектная документация, включая сметную, выполняется в 4-х экземплярах и передается заказчику в бумажном и электронном (pdf) виде.

     

    1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    15.1.    Проектная и Рабочая документации в обязательном порядке передаются Государственному заказчику.

    15.2.    Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

    15.3.    Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме и направляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон».

    15.4.    В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Генподрядчика оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

    15.5.    При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    15.6.    Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (первый), 2 (второй) и 3 (третий) экземпляры – для Государственного заказчика, 4 (четвертый) экземпляр – для Генподрядчика.

    15.7.    При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    15.8.    Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением Контракта.

    15.9.    Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений применяется в части, не противоречащей условиям Контракта.

    ПРИЛОЖЕНИЯ:

    Приложение № 1 – Форма Акта сверки взаимных расчетов на 1 л.

    Приложение № 2 – Форма Итогового акта приемки выполненных работ на 1 л.

    Приложение № 3 –  Расчет и обоснование цены контракта на 1 л.

    1. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     

    Государственный заказчик:

    Генподрядчик:

     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

    299011, г. Севастополь,

    ул. Ленина, д. 2,

    ИНН - 9204007681;

    КПП - 920401001;

    р/сч. № 35416004087931;

    в Казначейской службе г. Севастополя

    код банка 824509

     

     

    Начальник

    ________________ Э.И. Козлов

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Директор

    ___________________ _________

     

    Приложение № 1 к Контракту

    от _____ декабря 2014 г. № ____

     

    АКТ СВЕРКИ

    взаимных расчетов по состоянию на «___» ___________ 20___ г.

    между ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

    (далее – Государственный заказчик)

    и __________________ (далее – Генподрядчик)

    по государственному контракту от _____ декабря 2014 г. № ____ 

     

    По данным Государственного заказчика

    По данным Генподрядчика

     

    № п/п

    Дата операции

    Наименование операции, документы

    Дебет

    Кредит

    № п/п

    Дата операции

    Наименование операции, документы

    Дебет

    Кредит

     

    Сальдо на ____________

     

     

    Сальдо на ____________

     

     

     

    1

     

     

     

     

    1

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Обороты за период

    -

    -

    Обороты за период

     

     

     

    Сальдо на ____________

    -

     

    Сальдо на ____________

     

     

     

    по данным Государственного заказчика задолженность в пользу ________________ составляет ___________________ рублей

    по данным Генподрядчика задолженность в пользу _________

    составляет ___________________ рублей

     

     

     

     

    От Государственного заказчика

    От Генподрядчика

     

     

    _______________

    (____________________________)

    _______________

    (_________________________)

     

     

    (подпись)

    (расшифровка подписи)

    (подпись)

                 (расшифровка подписи)

    (подпись)

    (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер

     

    Главный бухгалтер

     

     

     

    _______________

    (____________________________)

     

    _______________

    (_________________________)

     

     

    (подпись)

    (расшифровка подписи)

     

    (подпись)

                (расшифровка подписи)

     

    М.П.

     

     

     

    М.П.

     

     

     

     

    Приложение № 2 к Контракту

    от _____ декабря 2014 г. № ____

     

     

    Итоговый акт приемки выполненных работ

    от «__»_____________ 20__ г.

     

     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Козлова Эдуарда Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Итоговый акт приемки выполненных работ (Далее - Акт) о нижеследующем:

     

    1. Генподрядчик выполнил следующие работы на сумму ____ руб.:

    Вид работ

    Сроки выполнения

    Стоимость работ

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    1. Настоящий Акт подтверждает, что Генподрядчиком в соответствии с Государственным контрактом выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
    2. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные работы по Государственному контракту № ____ от _____ декабря 2014 г.

     

     

     

     

    Государственный заказчик

     

    ______________________

    М.П.

     

     

    Генподрядчик

     

    ____________________

    М.П.

     

     

    Приложение № 3 к Контракту

    от ____ декабря 2014 г. № ____

     

     

    Расчет и обоснование цены контракта

    на выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке

    проекта строительства школы в бухте Казачья»

     (шифр объекта: 10210-ПИР)

     

     

    Используемый метод определения цены Контракта с обоснованием.

     Цена определена на основании сводной сметы, положительного заключения Государственной экспертизы № 92-1-5-0011-14 от 09 декабря 2014 г., Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

     

     

     

    Проектно-изыскательские работы

    _________________ руб.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Государственный заказчик

    Генподрядчик

     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ

    КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

    "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

     

     

     

     

     

     

     

     

    Начальник

     

    ______________________ Э.И. Козлов

     

    Директор

     

    ___________________ ___________

     

     




    Скачать (23.42 Мб, zip)
    Скачано: 0 раз

Возврат к списку