Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок на Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ Государственного казённого учреждения "Капитальное строительство"

  • 16 февраля 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок на Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ Государственного казённого учреждения "Капитальное строительство"

    Извещение о проведении запроса котировок

    Общая информация

    Номер извещения

    02

    Наименование объекта закупки

    Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ

    Способ отбора (подрядчика, исполнителя)

    Запрос котировок

    Закупку осуществляет

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    Юридический адрес

    г.Севастополь, ул. Ленина, 2

    Фактический адрес

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    Ответственное должностное лицо

    Козлов Э.И.

    Адрес электронной почты

    gku.ks.sevastopol@mail.ru

    Номер контактного телефона

    (0692) 53-72-33

    Условия проведения отбора

    Дата и время начала подачи заявок

    15.12.2014 с 9.00

    Дата и время окончания подачи заявок

    22.12.2014 до 10.00

    Место подачи заявок

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в каб. № 5

    Порядок подачи заявок

    Заявка на участие подается участником отбора в письменной форме в запечатанном виде лично участником или почтовым отправлением по адресу: 299053  г.Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    Дата и время вскрытия конвертов

    22.12.2014 в 12.30

    Место вскрытия конвертов

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в каб. № 5

    Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников

    23.12.2014 в 11.00

    Место рассмотрения и оценки заявок участников

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в каб. № 5

    Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения отбора

    Не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока подачи заявок

    Срок подписания договора

    Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

    Условия контракта

    Начальная (максимальная) цена контракта

    25 415 205,60 руб.

    Источник финансирования

    Общий фонд городского бюджета города Севастополя

    Место выполнения работы или оказания услуги

    г. Севастополь

    Сроки выполнения работы (график)

    до 31.12.2014 г.

     

    Объект закупки

    Объём выполненных работ, оказываемых услуг согласно Приложения №7 к документации

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1)            Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ и признающие условия отбора.

    2)            Участником отбора не может являться лицо:

    а) на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

    б) признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    в) находящееся в процессе ликвидации (для юридических лиц);

    г) имеющее просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации;

    д) имеющее неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение соответствующих работ, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

     

    Документы, предоставляемые участником отбора

    Для участия в отборе участники (лично или через своего представителя) представляют следующие документы (в запечатанном конверте):

    1) предложение на участие в отборе по форме, утвержденной заказчиком, содержащее обязательства по выполнению условий отбора и заключению договора на выполнение работ;

    2) юридические лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

    3) индивидуальные предприниматели - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

    4) годовую бухгалтерскую отчетность за последний год с отметкой налогового органа о ее приеме (для юридических лиц);

    5) справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника по налогам и иным обязательным платежам;

    6) нотариально заверенные копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ;

    7) документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

    8) документы, содержащие следующую информацию:

    а) сведения о квалификации подрядчика и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    г) цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника отбора;

    д) иные документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении отбора путем запроса котировок.

    Участник отбора несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

     

    Начальник Государственного

    казённого учреждения

    «Капитальное строительство»                                                                         Э.И.Козлов

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Утверждено:

     

     

    Начальник Государственного казённого учреждения

     «Капитальное строительство»

     

    ___________________ Э.И. Козлов

     «12» декабря 2014 год

     

     

     

     

     

     ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

     «Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    г. Севастополь 2014

    Раздел 1. Общие положения

    1 Термины, которые используются в документации

     

    Согласно  Постановления Правительства Севастополя № 211 от 15.08.2014г. «Об утверждении положения о порядке привлечения подрядных организаций на выполнение работ по проектно-сметной документации, ремонту, текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству объектов капитального строительства и содержания дорог» (далее Постановление) Заказчик проводит запрос котировок на завершение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ» согласно процедуре и условиям, указанным в этой документации.

    Заказчик – непосредственный получатель средств бюджетов или государственных фондов, использующий их на оплату поставок товаров, выполнения подрядных работ или оказания государственных нужд.

    Участник отбора – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации.

    Документация по запросу котировок публикуется для свободного доступа и бесплатно  предоставляется Заказчиком во время проведения закупки физическим и юридическим лицам.

    Участник отбора, получившее документацию по запросу котировок, несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Документация разработана в соответствии с Постановлением. Термины, которые употребляются в значениях, определенных Постановлением.

    2. Информация о Заказчике закупки:

     

    - полное наименование

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    - местонахождение

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    - ответственное должностное лицо

    Козлов Эдуард Иванович,  начальник Государственного казённого учреждения «Капитальное строительство», г. Севастополь, ул. Руднева, 39в каб. № 5

    тел. (0692)53-72-33, тел./факс (0692) 53-72-33

    3. Информация о предмете закупки

     

    - наименование предмета закупки

     «Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ»

    - вид предмета закупки

      Строительно-монтажные работы

    - место и объемы выполнения работ

    г. Севастополь, Апполоновая балка

    - начальная (максимальная) цена контракта; сумма финансирования на 2014г.

    25 415 205,60 руб.; 23 886 900,00 руб.

    4. Процедура закупки

    Запрос котировок

    5. Информация о валюте, в которой должна быть рассчитана и указана цена заявки на участие в отборе.

    Валютой предложения на участие в отборе является национальная валюта Российской Федерации – рубль, расчеты за работы будут осуществляться в национальной валюте Российской Федерации – рубль

    6. Информация о языке, в котором должна быть составлена заявка на участие в отборе

    Все документы, которые имеют отношение к заявке на участие в отборе, составляются на русском языке. Участник имеет право предоставить следующие документы на украинском языке: документы (копии), выданные органами власти и субъектами хозяйствования Украины и действительные на переходный период на территории г. Севастополя.

    Раздел 2. Порядок внесения изменений в документацию

    1. Процедура внесения изменений в документацию

    В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на веб-сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе котировок срок составлял не менее чем 5 рабочих дней.


    Раздел 3. Подготовка заявки  на участие в отборе

    1. Оформление заявки на участие в отборе

    Заявка на участие в запросе котировок подается участником в письменной форме прошитой, пронумерованной, скрепленной печатью в запечатанном конверте. Заявка на участие должна быть подписана уполномоченным должностным лицом участника. На всех страницах заявки должны быть оттиск печати участника и подпись уполномоченного должностного лица. Это требование не применяется для оригиналов документов или нотариально заверенных копий, выданных другими учреждениями или предприятиями. Полномочия относительно подписи документов заявки на участия в отборе  подтверждаются выпиской из протокола учредителей, приказом о назначении, доверенностью или другим документом, который подтверждает полномочия должностного лица на подписание документов: протокола раскрытия, контракта на выполнение работ. В случае, если участником является физическое лицо, то заявка на участие в отборе должна содержать подписи участника физического лица. Ответственность за ошибки в содержании документов и достоверность данных в документах, предоставленных для участия в запросе котировок, несет участник.

    Заявка на участие в отборе подается в одном экземпляре. Каждая полученная заявка вносится Заказчиком в соответствующий реестр.  Заявка на участие в отборе подается в конверте, согласно установленной формы - Приложение 1, где указывается:

    - полное наименование участника отбора и его местонахождение;

    - название предмета закупки согласно извещению о проведении закупки;

    -  ОГРН,  номера контактных телефонов, факс и e-mail

    Маркировка «Не открывать  до _________ (указывается дата и время окончательного срока подачи заявок на участие).

    Если конверт не запечатан или не оформлен в соответствии с Приложением 1, Заказчик не несет ответственности за неправильное или преждевременное открытие заявки на участие в отборе.

    2. Содержание заявки на участие в отборе

    Заявка на участие в отборе, которая подается участником, должна содержать:

    1. документы, удостоверяющие полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

    2. заявка на участие в запросе котировок по форме, согласно Приложению 2;

    3. анкета участника закупки, согласно Приложению 3;

    4. предложения по исполнению контракта, согласно Приложению 4;

    5. контракт согласно Приложению 6.

    За подделку документов участник несет уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации.

    3. Требования к участникам отбора

    Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ и признающие условия отбора.

    Участником отбора не может быть лицо:

    - на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а день рассмотрения заявки на участие в отборе;

    - признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    - находящиеся в процессе ликвидации (для юридических лиц);

    - имеющие просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные и внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации;

    - имеющие неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    4. Информация о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки

    Участник осуществляет завершение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ» согласно остатка сметной стоимости и остатка ведомостей объемов работ, указанных в Приложении7.

    Кроме того, участник осуществляет закупку блочной котельной, технические характеристики которой представлены в Приложении 5.

    В своей заявке участник предоставляет сводный сметный расчет с учетом понижающего коэффициента и указанием итоговой суммы с учетом указанного коэффициента.

    Также участник в своей заявке прикладывает технические характеристики блочной котельной согласно, технического задания, указанного в Приложении 5.

    Раздел 4. Подача и раскрытие заявок на участие в отборе

    1. Способ,  место и конечный срок подачи заявок на участие в отборе

     

    - способ подачи заявок

     

     

     

     

    - место подачи заявок

     

    -конечный срок подачи заявок

     

     

     

     

     

    Заявка на участие подается участником отбора в письменной форме в запечатанном виде лично участником или почтовым отправлением по адресу: 299053  г.Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

     

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

     

     22.12.2014г.   до 10  час. 00  мин..

     

    Заявки должны быть поданы по указанному адресу, не позднее указанного времени. Заявки, полученные после окончания срока подачи заявок, не раскрываются и возвращаются участникам, которые их предоставили.

     

    2.  Место, дата и время раскрытия заявок на участие в отборе:

    - место раскрытия заявок на участие в отборе

    - дата и время раскрытия заявок на участие в отборе

     

     

     

     

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

     

    22.12.2014г.       12 час. 30 мин.

    Для участия в процедуре раскрытия заявок на участие в отборе Заказчиком допускаются все участники или их уполномоченные лица, которые подали заявки на участие. Отсутствие участника или его уполномоченного лица во время проведения процедуры раскрытия не является основанием в отказе в раскрытии, рассмотрении и отклонении его заявки.

    Во время раскрытия проверяется наличие или отсутствие документов, предусмотренных документацией по запросу котировок, а также оглашается наименование и местонахождение каждого участника, цена каждой заявки.

    Во время раскрытия заявок составляется протокол раскрытия. Протокол раскрытия подписывается всеми членами единой комиссии по отбору подрядной организации (далее – комиссия) и участниками, которые берут участие в процедуре раскрытия.

    Раздел 5. Оценка заявок участников отбора и определение победителя

    1.  Оценка заявок

    Комиссия в течение 3 рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении, и документации о проведении запроса котировок и оценивает такие заявки. В случае несоответствия заявок требованиям извещения запроса котировок и документации запроса котировок, такие заявки отклоняются.

    Победителем в проведении запроса котировок признается участник отбора, соответствующий требованиям документации о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок совпадают, победителем признается участник отбора, заявка которого была получена раньше остальных заявок.

    2. Прочая информация

    Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике отбора, предложившем в заявке цену, такую же как и победитель.

    В случае, если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок или подана только одна заявка на участие и по результатам рассмотрения и оценки признана комиссией не соответствующей требованиям документации о запросе котировок, запрос котировок признается не состоявшимся. При наличии единственного участника его заявка рассматривается и в случае соответствия заявки требования документации о запросе котировок, по решению конкурсной комиссии с таким участником заключается договор.

    Раздел 6. Заключение контракта по закупке

    1. Сроки заключения контракта

    Контракт о закупке заключается не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Контракт заключается в письменной форме в четырех экземплярах.

    Условия контракта не должны отличатся от условий, указанных в документации по запросу котировок.

    2.  Контракт

    См. Приложение 6

     

     

     

     

     

     


    Приложение 1

    № согласно реестра__________

    Дата  ______________________

    Время _______________________

    Час  _______________________

     


    Заказчик: Государственное казённое учреждение

    «Капитальное строительство»

    ул. Руднева, 39-в, каб. 5                                                                                                                                  (Заполняется заказчиком)

    г. Севастополь,  299053                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Наименование:_________________________________________________

    ______________________________________________________________

    (полное название предприятия, организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

     

    Юридический адрес: ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Почтовый адрес:________________________________________________

    ______________________________________________________________

     

    Факс ______________________

    Телефон ___________________

    Код ОГРН__________________

     

    Предмет закупки: «Строительство газопровода среднего давления в районе Апполоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ»

    Дата и время окончательного срока подачи 22.12. 2014 г.  до 10 ч. 00 мин.

    «Не открывать до начала вскрытия конвертов»

    Приложение 2

    Председателю единой комиссии

    по отбору  подрядной организации

     

    Заявка на участие в запросе котировок

     

    Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок на право заключения контракта на _______________________, мы

    _____________________________________________________________________________

    фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица);

    фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

    место жительства (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса

    _____________________________________________________________________________

    номер контактного телефона

    направляем настоящую заявку и сообщаем о согласии участвовать в данном запросе котировок на условиях, указанных в извещении.

    Сообщаем о своем соответствии требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок.

    Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в данном запросе котировок:

    - ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;

    - на имущество ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не наложен арест и (или) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не признанно несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не находится в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации;

    -  ____________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъемлемой частью.

    Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать контракт (договор) в сроки, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок.

    В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

    1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

    2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

     

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

                                                                                                    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Приложение 3

    Приложение к заявлению

    на участие в запросе котировок

     

    Анкета участника закупки

    (сведения об участнике закупки)

    Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона

    <*>

    - Для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

    - для индивидуальных предпринимателей - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    годовую бухгалтерскую отчетность за последний год с отметкой налогового органа о ее приеме (для юридических лиц)

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника по налогам и иным обязательным платежам

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    нотариально заверенные копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    документы, содержащие следующую информацию:

    а) сведения о квалификации участника и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядных организациях, которых участник намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    г) цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника;

    д) иные документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении отбора путем запроса котировок.

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

     

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

                                                                                                    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

    -------------------------------

    <*> Графы, обязательные для заполнения.

     

    Примечание: Участник закупки заполняет таблицы в соответствии с требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок.

     

     

     

     

    Приложение 4

    Приложение к заявлению

    на участие в запросе котировок

     

    Предложения по исполнению контракта (договора)

    1. Предлагаем осуществить выполнение работ на следующих условиях:

     

    Наименование работ

    Цена контракта (договора),

    в руб.

    Опыт работы

    <*>

    <*>

    <*>

     

    В подтверждение вышеприведенных данных об условиях выполнения работ прикладываются следующие документы:

    1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

    2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

                                                                                                    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

     

    --------------------------------

    <*> Графы, обязательные для заполнения.

     

    Примечание: Участник закупки заполняет таблицы в соответствии с требованиями, установленными извещением о проведении запроса котировок.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Приложение 5

     

                                                       Блочная котельная

    1. Блочно-модульная котельная Vitosteam на базе или эквивалент                                 комплект 1

    двух водогрейных котлов Vitoplex 100 или эквивалент тепловой мощностью 400 кВт каждый и

    одного парового котла Vitoplex 200  или эквивалент паропроизводительностью 0,5тп/ч. с экономайзером

    1. Газоход из тонкой листовой стали ϭ=1мм ᴓ250                                                  м     10,0
    2. Минераловатные скорлупы марки 200  ϭ=1мм                                                   м3    0,8
    3. Рулонный стеклопластик                                                                                       м2   14,1

     

     

                                               Внешнее электроснабжение  

       

                                                                                                     Тип, марка                ед. обоз       кол-во

     

    1.Вводно учетный щит, IP54                                           ЩУ3/1-1 74У1 IP54             шт.                2                        

    2.Выключатель автоматический однофазный 32А       ВА47-29                                шт.                2

    3.Ограничитель тока 3ф. 50А                                          0SP 1050A 3р                       шт                2

    4.Реле ограничения мощности 3р, 50Ф                          ОМ-310                                 шт                 2

    5.Электросчетчик3ф. прямого включения 5(120)А,А+,
    с интерфейсом RS-485                                                  НИК 2301 АПЗ                     шт                2

    6.Ограничитель перенапряжения                                   ОПНп-0,38 У1                       шт               2 7.Соединительная кабельная муфта                               4СТП-МКС-В-70/120           шт                2

    8.Кабель смедными жилами сеч. 4х95/4х25                  ВБϭШв                                   м               502

    9.Труба асбестоцементная ᴓ 100мм. 1=3м                                                                     шт               4

    10.Лента сигнальная «Електро» шириной 150мм,

    толщиной 300мм с GSM модем на базе модулей

     Wavecom Q2403A и Q2406B                                                                                       шт                2

    11.Блок питания 12В/500мА                                                                                         шт                2

    12.Интерфейсный кабель                                                  RS-232 Cable                      м                  2

    13.Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485                                                      шт                2

    14.Труба металлическая 48х3 ГОСТ 10704                                                                  м                 7,5

    15.Ящик рубильник – предохранитель                           ЯРП-100                               шт                2

    16.Крюк бандажный                                                          S 0659                                  шт                5  

    17.Крюк проходной                                                            S 30                                      шт                1

    18.Анкерный зажим                                                           SPIN 403 (404)                     шт                4

    19.Гильза алюминиевая под прессовку сечением  95                                                  шт                4

    20.Трубка термоусаживаемая клеевая                             WCSM                                  шт                4

    21.Термоусаживаемая перчатка                                        502 К 016                             м                  1

    22.Защитная трубка (от УФ-излучений) на кабель          CGPT                                   м                  4

    23.Защитный кожух                                                        уголок стальной 100               м                  3

    24.Самонесущий изолированный провод (СИП)        СИПТ(СИП-4) 4х95                м           163,3


     

    Приложение 6

     

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______

     По объекту «Строительство газопровода среднего давления в районе Аполлоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ», 

    (шифр объекта: 4512)

               

                г. Севастополь                                                                      "____" декабря 2014 г.

     

    Государственный заказчик – ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», действующий от имени Правительства Севастополя, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Козлова Эдуарда Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Постановления Правительства Севастополя №-211 от 15 августа 2014 г. «Об утверждении положения о порядке привлечения подрядных организаций на выполнение работ по проектно-сметной документации, ремонту, реконструкции, строительству объектов капитального строительства и содержание дорог», распоряжения Правительства Севастополя №-235 от 23 сентября 2014 г. «О передаче объектов незавершенного капитального строительства» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

     

    1. ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

     

    1.1.          Для целей Контракта применяются следующие понятия, сокращения и термины:

    1.1.1.     Авторский надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков Проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в Рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.

    1.1.2.     Рекламационный Акт – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Генподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Генподрядчиком недостатков или их устранении за счет Генподрядчика.

    1.1.3.     Акт приемки законченного строительством объекта – документ, утвержденной формы (№ КС-14), подписываемый Сторонами при сдаче Объекта в эксплуатацию.

    1.1.4.     Акт о приемке выполненных строительно-монтажных работ (форма № КБ-2в), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КБ-3) – документы, оформленные Генподрядчиком, проверенные и подписанные Государственным заказчиком, подтверждающие выполнение работ Генподрядчиком за отчетный месяц. Формы № КБ-2в и № КБ-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов работ за отчетный месяц.

    1.1.5.   Акт о приемке выполненных работ (услуг) – документ установленной Государственным заказчиком формы, оформленный Генподрядчиком, подтверждающий выполнение работ (услуг) Генподрядчиком за отчетный период. Составляется на основании выполненных и принятых по актам, указанным в подпункте 1.1.4 Контракта, работ за отчетный период и является основанием для оплаты выполненных работ (услуг).

    1.1.6.     Временные здания и сооружения – все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения работ, обозначенные на Стройгенплане и которые после их завершения разбираются и вывозятся Генподрядчиком за свой счет.

    1.1.7.     Возведение объекта «под ключ» – возведение Объекта и выполнение всех работ до состояния полной готовности Объекта к эксплуатации.

    1.1.8.     Гарантийный срок – срок, исчисляющийся с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ, в течение которого Генподрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и (или) привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением работ и (или) с поставленным оборудованием по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Государственного заказчика и третьих лиц.

    1.1.9.     Государственный контракт, Контракт – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Контракта.

    1.1.10.  Дни календарные дни.

    1.1.11.  Документация – Проектная документация, Рабочая документация и отчет об Инженерных изысканиях, обследованиях.

    1.1.12.  Журнал Авторского надзора – документ, в котором фиксируются выявленные в процессе строительства отступления от проектной документации, нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, даются указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливаются сроки устранения отступлений и нарушений. Оформление журнала производится по ГОСТ 2.105. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью Государственного заказчика. Журнал передается Государственным заказчиком Генподрядчику, выполняющему строительно-монтажные работы на объекте и находится на площадке строительства до его окончания. Журнал заполняется специалистами, осуществляющими Авторский надзор, Государственным заказчиком и уполномоченным лицом Генподрядчика.

    1.1.13.  Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, выполненные в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

    1.1.14.  Итоговый акт приемки выполненных работ – документ, подтверждающий выполнение Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением гарантийных обязательств), в том числе передачи Генподрядчиком Свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, и являющийся основанием для окончательного расчета за выполненные работы.

    1.1.15.  Качество работ (качество исполнения работ) – соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемых Контрактом и положениями (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ.

    1.1.16.  Материалы, Конструкции и Изделия – все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектной документации и рабочей документации.

    1.1.17.  Недостатки – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектной документации и строительных норм и правил.

    1.1.18.  Оборудование – все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

    1.1.19. Объект – Строительство газопровода среднего давления в районе Аполлоновой балки, перевод 3-ей горбольницы на газ, г. Севастополь, (шифр объекта 4512).

    1.1.20.  Персонал Генподрядчика – специалисты и (или) рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости – квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и (или) привлекаемые для выполнения работ.

    1.1.21.  Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту в объеме, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

    1.1.22.  Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной Проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ.

    1.1.23. Приемка законченного строительством Объекта – приемка Государственным заказчиком законченного строительством Объекта в установленном порядке.

    1.1.24.  Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, выдаваемый уполномоченным органом, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    1.1.25.  Результат работ по Контракту – Объект, полностью готовый к эксплуатации, на который имеется вся необходимая документация для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

    1.1.26.  Скрытые работы – работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и (или) оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.

    1.1.27.  Строительная площадка – сформированный в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок, переданный Государственным заказчиком Генподрядчику по Акту передачи строительной площадки на период выполнения работ до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию.

    1.1.28.  Строительная техника – различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Генподрядчику для выполнения работ.

    1.1.29.  Эксплуатационная документация – полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Генподрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов и систем, установленных в соответствии с Контрактом.

    1.1.30.  Этап работ – оговоренный Сторонами объем работ для целей промежуточного контроля за исполнением сроков производства работ без выделения стоимости этих работ из общей стоимости Контракта. Приемка Государственным заказчиком Этапа работ осуществляется по акту произвольной формы и не является основанием для оплаты принятого Этапа работ.

    1.2.                Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

     

    1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

     

    2.1. По Контракту Государственный заказчик принимает на себя обязанность осуществить финансирование, обеспечить контроль за выполнением работ, а Генподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Контракта и проекта, осуществить ведение Авторского надзора и выполнить работы (предоставить услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями Контракта (Возведение объекта «под ключ») (далее – Работы).

    2.2. Генподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами.

    2.3. Генподрядчик не имеет замечаний, увеличивающих цену Контракта и сроки выполнения работ по Контракту.

    2.4.          Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

    1. ЦЕНА КОНТРАКТА

     

    3.1.          Цена Контракта на 2014 год составляет _________________ (_________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС по ставке 18%  -  ___________________ (___________________) рубля ____________ копейка (согласно приложению № 3 к Контракту).  

    3.2.          Принятие Государственным заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств общего фонда городского бюджета города Севастополя осуществляется в пределах обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

                3.3. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

                Стоимость подготовки документации по планировке территории (разработка проекта планировки территории, проектов межевания территорий и градостроительных планов земельного участка) в объёме, необходимом для получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию;

                Стоимость формирования исходного земельного участка и земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания и постановки их на кадастровый учет;

    3.1.1.     Стоимость оформления прав собственности Российской Федерации на земельные участки прохождения внешних инженерных сетей объекта;

    3.1.2.     Стоимость оформления правоустанавливающих документов на вновь образованные земельные участки, предназначенные под строительство Объекта;

    3.1.3.     Стоимость всех работ согласно Контракту;

    3.1.4.     Стоимость всех Работ согласно Проектной документации и разработанной на ее основании Рабочей документации;

    3.1.5.     Стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства  и эксплуатации Объекта Оборудования, Изделий, Конструкций и Материалов, поставляемых Генподрядчиком;

    3.1.6.     Стоимость демонтажа объектов недвижимости, находящихся в зоне застройки Объекта;

    3.1.7.     Сертификация электрооборудования;

    3.1.8.     Стоимость технологических подключений (присоединений), а так же всех работ по подключению наружных инженерных сетей Объекта к источникам энергоснабжения;

    3.1.9.     Стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пусконаладочных Работ;

    3.1.10.  Стоимость технической инвентаризации, в том числе: изготовление технического паспорта (паспорта БТИ), кадастрового паспорта Объекта;

    3.1.11.  Затраты, связанные с обеспечением строительства Объекта рабочими, в том числе иностранными (в случаях, когда выполнение работ иностранными рабочими не запрещено законодательством Российской Федерации), включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

    3.1.12.  Временные технологические присоединения;

    3.1.13.  Стоимость всех работ по устройству внутренних, внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей;

    3.1.14.  Таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

    3.1.15.  Транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком;

    3.1.16.  Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

    3.1.17.  Стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также стоимость вырубки деревьев, другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и Оборудования до момента исполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту;

    3.1.18.  Стоимость затрат по оформлению прав собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, на вновь образованные земельные участки, предназначенные под строительство Объекта;

    3.1.19.  Стоимость услуг по ведению Авторского надзора;

    3.1.20.  Средства на покрытие затрат по страхованию строительно-монтажных рисков, указанных в разделе 13 Контракта;

    3.1.21.  Все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

    3.2.        Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок выполнения Контракта и не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.

    3.3.        Превышение цены работ, указанных в сводном сметном расчете, разработанном в составе Проектной документации, не является основанием для изменения цены Контракта в сторону увеличения.

    3.4.        Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов и качества Работ и иных условий исполнения Контракта.

    3.5.        В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам его исполнения и (или) объему выполняемых Работ. В этом случае Генподрядчик вправе потребовать от Государственного заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

     

    1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     

    4.1.        Оплата по Контракту осуществляется в рублях за счет средств общего фонда городского бюджета г. Севастополя и осуществляется в пределах обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

    4.2.        Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Генподрядчика с лицевого  счета Государственного заказчика. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого  счета Государственного заказчика.

    4.3.        Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных Работ производится Государственным заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после предоставления Государственному заказчику Актов о приемке выполненных работ по форме № КБ-2в, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КБ-3, оригиналов счета и счета-фактуры.

    4.4.        Оплата оказываемых Генподрядчиком услуг по проведению Авторского надзора производится Государственным заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней, следующих за датой получения счета, счета-фактуры, и подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг.

    4.5.        На всех документах, указанных в настоящем разделе Контракта, обязательно должны быть указаны наименования Государственного заказчика, Генподрядчика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов. Одновременно с представлением документов, указанных в настоящем разделе Контракта Генподрядчиком должны быть представлены их электронные копии на диске CD-R, созданные посредством сканирования в формате JPEG (изображение черно-белое, размер одной отсканированной страницы формата А4 не более – 1240 точек на 1754 точки, разрешение сканирования DPI не более 150 на дюйм).

    4.6.        В случае неполучения Государственным заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Контрактом, Работы Генподрядчику не оплачиваются до устранения причин.

    4.7.        Оплата выполненных Генподрядчиком Работ производится Государственным заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, до предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от Цены Контракта. Оставшаяся часть Цены Контракта будет выплачена Генподрядчику при окончательном расчете.

    4.8.        Окончательный расчет по Контракту производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту.

    4.9.        Документы на оплату выполненных Работ передаются Генподрядчиком Государственному Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Государственному Заказчику заказным письмом. Указанные документы должны быть представлены до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь - до 15 января следующего года.

    4.10.    Ежемесячное подписание Государственным Заказчиком форм № КБ-2в и № КБ-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.

    4.11.    Государственный заказчик вправе производить авансирование по Контракту в следующем порядке.

    Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня представления Генподрядчиком соответствующего счета производит авансирование Генподрядчика в размере, не превышающем сумму лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий финансовый год и на срок, не превышающий трёх календарных месяцев.

    Общий размер авансовых платежей по Контракту не может превышать   30% от Цены Контракта.

    В пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий финансовый год, погашение аванса производится пропорционально стоимости Работ.

    При отсутствии лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году либо полного их использования, все выполненные Генподрядчиком Работы засчитываются в счет погашения аванса.

    4.12.    Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Генподрядчиком своих обязательств по Контракту.

    4.13.    Генподрядчик обязан перечислить субподрядчикам (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Генподрядчиком, финансовые средства на авансирование договора (договоров) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Государственного заказчика.

    4.14.    Порядок и условия погашения аванса могут изменяться, что оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

    4.15.    В случае неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в сроки, установленные пунктами 4.11, 5.2 и 17.1 Контракта, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), предусмотренное п. 4.11 настоящего Контракта, и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

    4.16.    В случае расторжения Контракта:

    4.16.1.  По инициативе Генподрядчика или в связи с неисполнением Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

    4.16.2.  По инициативе Государственного заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

    4.16.3.  И взыскания Государственным заказчиком процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), в порядке, установленном Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

    4.17.    Днем получения аванса (или его соответствующей части) Генподрядчиком считается день списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

    4.18.    Государственный Заказчик имеет право осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств, полученных Генподрядчиком в целях выполнения Контракта, за перечислением денежных средств Генподрядчиком субподрядчикам (третьим лицам), связанным с исполнением обязательств по Контракту, а также осуществлять контроль за перечислением денежных средств по претензиям, предъявленным к Генподрядчику, и информирует об этом Государственного заказчика.

    4.19.    По окончании исполнения обязательств по Контракту Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту. В случае если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, то Генподрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту на 1 января наступившего года по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту.

    4.20.    При исполнении Контракта по предложению Государственного заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) %. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, изменить цену Контракта пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

    4.21.    Расчет и обоснование цены Контракта с указанием и обоснованием применяемого метода расчета цены Контракта содержатся в Приложении № 3 к Контракту.

     

    1. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     

    5.1.        Дата начала Работ – дата вступления Контракта в силу.

    5.2.        Дата окончания Работ:

     

    Наименование работ

    Сроки окончания работ

    Работы по капитальному строительству

     

    ____ декабря 2014 года

    Подписание итогового акта приемки выполненных работ

    ____ декабря  2014 года

    5.3.        Услуги по авторскому надзору предоставляются на всём протяжении строительно-монтажных работ.

    5.4.        Датой выполнения всех обязательств по Контракту является дата окончания гарантийных обязательств Генподрядчика.

     

    1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

     

    6.1.        Государственный заказчик имеет право:

    6.1.1.     Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль использования бюджетных денежных средств, перечисленных им по Контракту. Проводить проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Генподрядчика, касающихся исполнения Контракта.

    6.1.2.      Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию.

    6.1.3.     Контролировать исполнение Генподрядчиком Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Генподрядчику без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность последнего.

    6.1.4.     Осуществляет контроль за принимаемыми Генподрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в Проектную (Рабочую) документацию. В необходимых случаях требует от Генподрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в Проектную документацию технических и инженерных решений.

    6.1.5.     Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением строительно-монтажных Работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ), используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Контракта.

    6.1.6.     Осуществлять контроль за ходом работ по авторскому надзору, а также приемку таких работ.

    6.1.7.     Рассматривать и утверждать образцы Материалов, Оборудования, Изделий, приобретаемых Генподрядчиком для производства строительно-монтажных Работ, и паспортов к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Генподрядчика образцов. В случае необходимости Государственный Заказчик сообщает о своих замечаниях Генподрядчику.

    6.1.8.     В случае, если установлена необходимость проведения исследований и (или) экспертиз представленных Материалов, Изделий, Оборудования, срок, указанный в подпункте 6.1.7 Контракта, увеличивается на срок проведения таких исследований и (или) экспертиз. Расходы по проведению данных исследований и (или) экспертиз несет Генподрядчик.

    6.1.9.     Контролировать процесс организации Генподрядчиком Работы комиссии по комплексному опробованию всего инженерного Оборудования.

    6.1.10.  До начала производства строительно-монтажных Работ передать Генподрядчику в установленном порядке на период строительства Объекта Строительную площадку по Акту передачи строительной площадки, а так же всю необходимую для строительства Объекта документацию (Проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, Рабочую документацию, журнал производства работ, порубочный билет (в случае необходимости), технические условия на временные присоединения в соответствии с ПОС, разрешение на строительство).

    6.1.11.  При отсутствии подписанного Акта передачи строительной площадки, фактическое использование Генподрядчиком с согласия Государственного Заказчика строительной площадки является ее приемкой Генподрядчиком для производства работ, при этом, Акт передачи строительной площадки должен быть подписан не позднее 2 (двух) месячного срока со дня начала фактического использования Генподрядчиком строительной площадки.

    6.1.12.  Оказывать содействие Генподрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Государственного Заказчика.

    6.1.13.  Принимать и проверять стоимость и качество строительно-монтажных Работ, выполненных Генподрядчиком при наличии Исполнительной документации, представляемой Генподрядчиком, на предъявляемый к приемке объем Работ. В случае отсутствия Исполнительной документации Государственный Заказчик имеет право отказать Генподрядчику в рассмотрении форм № КБ-2в и № КБ-3 за проверяемый Государственным заказчиком период.

    6.1.14.  Приемка строительно-монтажных работ осуществляется с оформлением акта приемки по каждому Этапу работ. В случае просрочки выполнения любого из Этапов работ Генподрядчиком, Государственный Заказчик вправе не принимать от него к рассмотрению формы № КБ-2в и        № КБ-3 по Работам, следующим за просроченным Этапом работ, до момента его сдачи. Рассмотрение форм № КБ-2в и № КБ-3, отклоненных Государственным Заказчиком по вышеуказанной причине, производится после сдачи просроченного Этапа работ в сроки, установленные Контрактом.

    6.1.15.  Имеет иные права, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

    6.2.        Государственный заказчик обязан:

    6.2.1.Обеспечивать финансирование Работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

    6.2.2.     Произвести окончательный расчет в порядке, установленном Контрактом, за принятые и выполненные Генподрядчиком Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

    6.2.3.Контролировать исполнение Генподрядчиком Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность последнего.

    6.2.4.     Осуществлять контроль за целевым использованием Генподрядчиком денежных средств, полученных Генподрядчиком в целях выполнения Контракта.

    6.2.5.     Имеет иные обязанности, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

     

    1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

     

    7.1.        Генподрядчик имеет право:

    7.1.1.     В случае неявки представителя Государственного Заказчика в указанный Генподрядчиком срок на приемку Скрытых работ составить односторонний акт. Вскрытие Скрытых работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за счет Государственного заказчика.

    7.1.2.     Произвести индивидуальное испытание смонтированного Оборудования, но в любом случае обязан осуществить комплексное его испытание с участием представителя Государственного Заказчика. При положительных результатах испытаний Оборудования Государственный заказчик и Генподрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (Оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы Оборудования характеристикам, указанным в Рабочей документации.

    7.1.3.     Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков (третьих лиц). Невыполнение субподрядчиком (третьим лицом) обязательств перед Генподрядчиком не освобождает Генподрядчика от исполнения условий Контракта и начисления штрафных санкций.

    7.1.4.     По согласованию с Государственным заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Государственным Заказчиком выполненной Работы.

    7.2.        Генподрядчик обязан:

    7.2.1.     Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47.

    7.2.2.     В срок не позднее 1 (одного) календарного дня с момента начала выполнения Работ письменно уведомить Государственного Заказчика о начале производства работ на строительной площадке.

    7.2.3.     Производить расчет количества энергоресурсов и инженерного обеспечения Объекта на основании обращений, подписанных Государственным Заказчиком.

    7.2.4.     Осуществлять сбор необходимых Исходных данных для подготовки градостроительной документации, которые не вошли в состав данных, представленных Государственных Заказчиком.

    7.2.5.     Разработать, согласовать у Государственного Заказчика и утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации документацию по планировке территории (проект планировки территории, проекты межевания территорий и градостроительные планы земельного участка) в объёме, необходимом для получения разрешения на строительство и ввод Объекта в эксплуатацию. Обеспечить формирование исходного земельного участка и вновь образованных земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания и постановку их на кадастровый учет.

    7.2.6.     Обеспечить оформление правоустанавливающих документов на вновь образованные земельные участки, предназначенные под строительство объектов. Обеспечить оформление прав собственности Российской Федерации на земельные участки прохождения внешних инженерных сетей Объекта и на вновь образованные земельные участки, предназначенные под строительство Объекта.

    7.2.7.     Обосновывать по требованию Государственного Заказчика закладываемые в Проектную документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Государственного Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Генподрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Государственным Заказчиком вариантам.

    7.2.8.     Согласовывать с Государственным Заказчиком в письменном виде все проектные решения, включая применяемые отделочные Материалы, не оговоренные условиями Контракта.

    7.2.9.     Генподрядчик передает Государственному заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения Контракта, в том числе на Документацию. Генподрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из Результатов работ по Контракту третьим лицам.

    7.2.10.  Проверять в процессе выполнения Работ соответствие выполненных Работ техническим решениям, предусмотренных Рабочей документацией, качество и номенклатуру используемых Материалов, качество производства строительно-монтажных Работ и Работ по монтажу спецтехнического Оборудования.

    7.2.11.  Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные в процессе строительства Объекта отступления от Проектной документации, нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных Работ, давать указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливать сроки устранения отступлений и нарушений не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения выявленных недостатков. Журнал авторского надзора должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем Генподрядчика и заверен подписью с печатью Государственного заказчика.

    7.2.12.  Выполнить строительно-монтажные Работы по Контракту в соответствии с Проектной и Рабочей документациями, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

    7.2.13.  Выполнить Работы без превышения лимитов бюджетных обязательств, выделенных для оплаты Работ по Контракту на соответствующий год.

    7.2.14.  Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к геодезической основе, за правильность положений уровней, отметок, размеров и соотнесенности.

    7.2.15.  Принять от Государственного Заказчика Строительную площадку по Акту передачи строительной площадки.

    7.2.16.  Осуществить временные и постоянные подключения инженерных сетей в соответствии с Проектной и Рабочей документациями.

    7.2.17.  Обеспечить в ходе Работ на Объекте выполнение на Строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временные освещение и ограждение Объекта и территории Строительной площадки.

    7.2.18.  Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания Строительных площадок.

    7.2.19.  Обеспечить производство строительно-монтажных Работ на Объекте необходимыми Материалами, Изделиями и Конструкциями, Строительной техникой, трудовыми ресурсами, Оборудованием.

    7.2.20.  Все поставляемые Генподрядчиком для производства Работ Материалы, Изделия, Конструкции и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Государственному заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования. Генподрядчик гарантирует, что все Материалы, Изделия, Конструкции и Оборудование являются новыми, свободны от прав третьих лиц.

    7.2.21.  Выполнить в установленном порядке сезонные Работы, обеспечивающие надлежащие темпы производства Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

    7.2.22.  Предоставлять по требованию Государственного заказчика ежемесячные отчеты о ходе отработки полученного аванса и необходимые документы.

    7.2.23.  Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

    7.2.24.  Вывезти в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания работ за пределы Строительной площадки Материалы, Изделия, Конструкции, Строительную технику, Временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Генподрядчику.

    7.2.25.  Известить Государственного заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Государственным заказчиком Скрытых работ и составления актов приемки этих Скрытых работ. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика по причине его несвоевременного оповещения, то по требованию Государственного заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

    7.2.26.  Известить Государственного заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

    7.2.26.1.                Возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

    7.2.26.2.                Иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    7.2.27.  Обеспечить:

    7.2.27.1.                Производство Работ в сроки, установленные Контрактом;

    7.2.27.2.                Производство Работ в полном соответствии с Проектной документаций, Рабочей документацией, условиями Контракта, и строительными нормами и правилами;

    7.2.27.3.                Качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, Проектной документацией, Рабочей документацией и условиями Контракта;

    7.2.27.4.                Своевременное устранение Недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение Гарантийного срока, за свой счет;

    7.2.27.5.                Бесперебойное функционирование инженерных систем и Оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока.

    7.2.28.  Передать по окончании Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.

    7.2.29.  Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, заключившими договоры с Генподрядчиком.

    7.2.30.  Нести все расходы по содержанию Объекта до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ по Контракту.

    7.2.31.  Обеспечить совместно с Государственным заказчиком передачу Объекта эксплуатирующей организации в установленном порядке.

    7.2.32.  Осуществлять охрану Строительной площадки и Объекта в порядке, установленном Контрактом.

    7.2.33.  К моменту приемки Объекта представить Государственному заказчику необходимые исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, акты скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты приема-передачи по проложенным инженерным сетям и сооружениям, оформленные в установленном порядке, и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию инженерных сооружений, входящих в объем Работ по Контракту, а также иные документы, установленные статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    7.2.34.  Нести ответственность за сохранность всех поставляемых Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования до момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ.

    7.2.35.  Представить Государственному Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы власти свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, приказ о назначении представителя Генподрядчика, ответственного за строительство Объекта, его подписку по установленной форме и другие необходимые документы.

    7.2.36.  Оформить разрешение (ордер) на производство Работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Генподрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

    7.2.37.  Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ.

    7.2.38.  Обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Генподрядчиком в целях выполнения Контракта.

    7.2.39.  Представить Государственному заказчику для промежуточной приемки выполненных Работ Исполнительную документацию на объем выполненных Работ.

    7.2.40.  Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им Недостатки в выполненной работе и иные отступления от Рабочей документации и условий Контракта.

    7.2.41.  Обеспечивать возможность осуществления Государственным заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, Исполнительную документацию.

    7.2.42.  Обеспечить Государственного заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории Строительной площадки в соответствии с нормами, установленными Проектной и Рабочей документациями для Временных зданий и сооружений, а также обеспечить офисным оборудованием, включая телефонную связь.

    7.2.43.  Постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять Исполнительную документацию и акты на Скрытые работы.

    7.2.44.  Обеспечить техническую инвентаризацию Объекта силами специализированной организации.

    7.2.45.  Передать Государственному заказчику Свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.

    7.2.46.  Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

     

    1.  ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

     

    8.1.        Для осуществления технического надзора за выполнением Работ Государственный заказчик соответствующим приказом назначает на Строительной площадке своих уполномоченных представителей и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта направляет копию этого приказа Генподрядчику.

    8.2.        Уполномоченные представители Государственного заказчика от его имени и в пределах своих полномочий обязаны осуществлять технический надзор и контроль выполнения Генподрядчиком Работ, а также проверку соответствия используемых Генподрядчиком Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования условиям Контракта и Рабочей документации, строительным нормам и правилам, и другими нормативными актами Российской Федерации.

    8.3.        Уполномоченные представители Государственного заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых Генподрядчиком Работ в течение всего периода их выполнения. При этом они не вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

    8.4.        В случае замены своих уполномоченных представителей Государственный заказчик обязан незамедлительно – в течение пяти рабочих дней письменно уведомить об этом Генподрядчика.

    8.5.        Генподрядчик обеспечивает уполномоченных представителей Государственного заказчика помещением для работы на Объекте.

    8.6.        Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта направляет Государственному заказчику копию приказа о назначении ответственных за производство Работ лиц.

    8.7.        С целью оперативного решения возникающих по ходу производства Работ на Объекте вопросов и контроля за сроками исполнения принятых Генподрядчиком обязательств по Контракту Государственный заказчик и Генподрядчик обязуются проводить регулярные технические совещания на Объекте. Срок проведения таких совещаний определяется в течение 5 (пяти) дней после подписания Контракта.

    8.8.        Генподрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте по своим планам и графикам с соблюдением согласованных с Государственным заказчиком сроков выполнения Работ.

    8.9.        Согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Генподрядчик.

    8.10.     Обеспечение общего порядка на Строительной площадке и Объекте является обязанностью Генподрядчика.

    8.11.     Государственный заказчик одновременно с актом о передаче Строительной площадки при необходимости передает Генподрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

    8.12.     Генподрядчик осуществляет подсоединения к временным и постоянным инженерным сетям согласно Проектной документации.

    8.13.     Качество строительных Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, применяемых при строительстве Объекта должны соответствовать требованиям, указанным в Проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

    8.14.     Готовность принимаемых ответственных Конструкций и Работ подтверждается подписанием Государственным заказчиком и Генподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных Конструкций и актов освидетельствования Скрытых работ.

    8.15.     Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Государственного заказчика, оформленного в виде вышеуказанных актов.

    8.16.     С момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик ведет журналы производства работ.

    8.17.     Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

    8.18.     Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению Недостатков, указанных Государственным заказчиком в журнале.

    8.19.     В случае проведения Государственным заказчиком на территории Строительной площадки регламентных работ, влияющих на выполнение Работ Генподрядчиком, Государственный заказчик обязан предупредить об этом Генподрядчика за 3 (три) дня до проведения таких работ.

     

    1. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

     

    9.1.        Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Государственным заказчиком перед выполнением последующих Работ. Принятие Скрытых работ оформляется соответствующим актом и необходимыми исполнительными схемами.

    9.2.        Для приемки Государственным заказчиком Скрытых работ Генподрядчик заблаговременно в письменном виде, но не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов уведомляет Государственного заказчика о месте, дате и времени проведения такой приемки. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих Авторский надзор, о назначении даты приемки Скрытых работ.

    9.3.        Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Государственного заказчика и иным лицам, указанным в пункте 9.2 Контракта, в рабочие дни и часы работы с таким учётом, чтобы дата и время приёмки работ также приходилось на рабочие дни и часы.

    9.4.        Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Государственного заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих Авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 9.5 настоящего раздела Контракта.

    9.5.        В случае если Государственный заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Государственного заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих Авторский надзор, и закрыть Скрытые работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Генподрядчик. Государственный заказчик вправе потребовать открытия и проверки Скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию Скрытых работ на счет Государственного заказчика.

    9.6.        В случаях если закрытие Скрытых работ произведено без подтверждения Государственным заказчиком, при этом Государственный заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Государственного заказчика за свой счет обязан вскрыть для осмотра Скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть Скрытых работ.

    9.7.        Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

    9.8.        В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые работы, подлежащие закрытию, Государственный заказчик дает предписания об устранении выявленных Недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет (без увеличения стоимости Работ) в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Государственным заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Государственному заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Государственным заказчиком данный срок может быть увеличен. Если Генподрядчик в кратчайший (технически возможный и согласованный с Государственным заказчиком) срок не исправит некачественно выполненные Работы, Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц для исправления за соответствующую оплату некачественно выполненных Генподрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Генподрядчиком путём вычитания из сумм, подлежащих оплате Генеральному подрядчику по настоящему контракту расходов, понесённых Государственным заказчиком, на оплату этих работ третьим лицам.

    9.9.        Генподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что Государственный заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Государственного заказчика законом.

    9.10.    Государственный заказчик может потребовать произвести дополнительное освидетельствование не принятых им Скрытых работ.

     

    1.  РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

     

    10.1.    Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных Работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ и передачи Объекта Государственному заказчику несет Генподрядчик.

     

    1. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

     

    11.1.    Сдача-приемка выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

    11.1.1.  Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по Журналу учета выполненных работ (форма КБ-6), Акту о приемке выполненных работ (форма КБ-2в), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КБ-3).

    11.1.2.  Генподрядчик предоставляет Государственному заказчику первичные учетные документы, а также Исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца.

    11.1.3.  Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их, производит оплату и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний, и сроков их устранения. Генподрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

    11.1.4.  В случае выявления Государственным заказчиком в выполненных Генподрядчиком работах отступлений от Проектной и Рабочей документаций, приведших к ухудшению качества работ, Государственный заказчик вправе исключить такие Работы из представленных Генподрядчиком документов на оплату выполненных работ, до момента устранения допущенных Генподрядчиком нарушений.

    11.1.5.  Изготовление кадастровых паспортов на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, входит в состав мероприятий по технической инвентаризации. При изготовлении кадастровых паспортов на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, производится инвентарный учет с присвоением в установленном порядке органами технической инвентаризации учетного (инвентарного, условного номера), являющегося достаточным для регистрации права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.

    11.1.6.  Государственный заказчик поручает Генподрядчику осуществить все необходимые фактические и юридические действия, связанные с государственной регистрацией права собственности субъекта Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, в том числе последующего получения свидетельств о государственной регистрации права собственности субъекта Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

    11.2.    Приемка законченного строительством Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой заблаговременно в составе представителей Государственного заказчика, Генподрядчика, балансодержателя, эксплуатирующей организации, проектной организации (если осуществлялся авторский надзор), органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора).

    11.3.    Государственный заказчик приступает к приемке законченного строительством  Объекта не позднее чем через 10 (десять) дней после получения письменного извещения Генподрядчика о готовности к сдаче Результата  работ.

    11.4.    Генподрядчик передает Государственному заказчику за 10 (десять) дней до начала приемки законченного строительством Объекта документы, согласно Перечню документов указанных в разделе 22 Контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

    11.5.    При сдаче законченного строительством Объекта Государственному заказчику, Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц, последствиях несоблюдения соответствующих требований.

    11.6.    Сдача законченного строительством Объекта Генподрядчиком и его приемка осуществляются в разумный срок, необходимый для приемки, и оформляется Актом приемки законченного строительством объекта (форма     № КС-14), подписанным всеми членами приемочной комиссии, указанной в пункте 11.2. Контракта.

    11.7.    Акт приемки законченного строительством Объекта (форма
    № КС-14) составляется Государственным заказчиком в 4 (четырех) экземплярах (3 (три) экземпляра Государственному заказчику и 1 (один) – Генподрядчику).

    11.8.    В Акте приемки законченного строительством Объекта приемочная комиссия выносит решение о приемке объекта капитального строительства и его готовности к вводу в эксплуатацию.

    11.9.    В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписания акта приемки они должны представить председателю приемочной комиссии заключение органов, которые они представляют, с изложением замечаний, входящих в их компетенцию и имеющим отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов. Указанные в заключениях требования должны быть выполнены или сняты с участием органов, их выдавших.

    11.10.                   Государственный заказчик поручает Генподрядчику осуществить все необходимые мероприятия по технической инвентаризации Объекта недвижимости в объеме, достаточном для:

    11.10.1.                  Предъявления Объекта приемочной комиссии;

    11.10.2.                  Получения в установленном порядке Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

    11.10.3.                  Оформления права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.

    11.11.                   Выполнение мероприятий по технической инвентаризации Объекта осуществляется Генподрядчиком с привлечением третьих лиц – специализированных организаций, имеющих соответствующую аккредитацию.

    11.12.                   Выполнение всех обязательств Генподрядчиком (за исключением гарантийных), в том числе передача Генподрядчиком Свидетельства о государственной регистрации права собственности субъекта Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, подтверждается Итоговым актом приемки выполненных работ, который подписывается Государственным заказчиком и Генподрядчиком в 4 (четырех) экземплярах. При этом Генподрядчик предоставляет Государственному Заказчику документацию, указанную в пунктах 4-9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иную документацию, предусмотренную Контрактом.

    11.13.    Государственный Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их или предоставляет Генподрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний, и сроков их устранения. Генподрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

    11.14.                   Государственный заказчик при отсутствии замечаний и подписания Итогового акта приемки выполненных работ производит окончательную оплату за выполненные работы или дает мотивированный отказ от оплаты.

    11.15.                     Для проверки соответствия качества результата выполняемых Генподрядчиком Работ (этапа Работ) требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае привлечения Государственным заказчиком независимых экспертов к проверке соответствия качества результата выполняемых Генподрядчиком Работ (этапа Работ) требованиям, установленным Контрактом, такая проверка осуществляется в течение времени, необходимого для проведения проверки результата Работ (этапа Работ) в объеме требований, предусмотренных Контрактом. Результаты экспертизы оформляются заключением о соответствии (не соответствии) результата Работ (этапа Работ) по качеству требованиям, установленным Контрактом, но не более 14 (четырнадцати) дней с момента предъявления результата Работ к приемке Государственному заказчику, с подробным описанием выявленных недостатков. Заключение оформляется в 3 (трех) экземплярах: один экземпляр остается у эксперта, а остальные в течение 14 (четырнадцати) дней по завершении экспертизы направляются Государственному заказчику и Генподрядчику, с приложением копий материалов проверки.

    11.16.                   Государственный заказчик отказывается от подписания Итогового акта приемки выполненных работ в случае, если содержащиеся в Итоговом акте приемки выполненных работ состав работ и их стоимость не соответствуют Контракту, а также, если Генподрядчик не передал Свидетельства о государственной регистрации права собственности субъекта Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.

     

    1. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

     

    12.1.    Генподрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку и Объект, в том числе в бытовые помещения до момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ.

    12.2.    Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Строительной площадки и Объекта, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка и Объект должны быть оснащены достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

     

    1. СТРАХОВАНИЕ

     

    13.1.    Генподрядчик заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных:

    13.1.1.  Со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных Работ, указанных в Контракте;

    13.1.2.  С ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения строительно-монтажных Работ, указанных в Контракте.

    13.2.    Генподрядчик несет затраты на страхование рисков, указанных в пункте 13.1 Контракта. Страховая сумма должна быть равна цене Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта.

    13.3.    Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

    13.4.    Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Государственного заказчика о наступлении страхового случая.

     

    1. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

     

    14.1.    Генподрядчик гарантирует:

    14.1.1.  Возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

    14.1.2.  Бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;

    14.1.3.  Высокое качество всех работ и поставок, нормальное функционирование смонтированного и налаженного Генподрядчиком или привлечёнными им субподрядчиками оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

    14.1.4.  Достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

    14.1.5.  Своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

    14.2.    Гарантийный срок начинается с момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ и устанавливается на выполненные Работы сроком на 5 (пять) лет, на Оборудование – в соответствии с нормативно-технической документацией на такое Оборудование.

    14.3.    Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или Оборудование (часть Оборудования), имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (субподрядчиками (третьими лицами), с которыми Генподрядчиком заключены договоры) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Государственный заказчик или эксплуатирующая организация совместно с Генподрядчиком составляют рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

     

    14.4.    Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации (Государственного заказчика) о выявленных дефектах направить своего представителя.

    14.5.    При отказе Генподрядчика от составления или подписания рекламационного акта эксплуатирующая организация (Государственный заказчик) составляет односторонний акт на основе квалифицированного заключения, оплата стоимости которой осуществляется за счет Генподрядчика.

    14.6.    В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же Оборудовании или узлах Оборудования, Генподрядчик за свой счет обязан заменить это Оборудование (узлы Оборудования) в срок, определяемый рекламационным актом.

    14.7.    Если Генподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Государственный заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет Генподрядчика.

    14.8.    Генподрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила доведены Генподрядчиком до Государственного заказчика и эксплуатирующей организации в письменном виде.

     

    1. РАЗРЕШЕНИЯ И ДОПУСКИ

     

    15.1.    Генподрядчик на все время действия Контракта должен иметь действующие свидетельства о допуске к работам по Контракту, полученные от саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

    15.2.    Генподрядчик на все время действия Контракта должен иметь разрешение (ордер) на производство работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также сертификаты на строительную технику и оборудование.

    15.3.    Генподрядчик получает, продлевает и закрывает разрешение (ордер) на право производства работ выполняемых на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. Ответственность за просрочку получения, продления разрешения, включая штрафы, несет Генподрядчик, за исключением случаев несвоевременного предоставления Государственным заказчиком документов, необходимых для открытия разрешения.

     

    1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     

    16.1.    При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    16.2.    В случаях, установленных проверками Государственного заказчика завышения Генподрядчиком стоимости выполненных работ, Генподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления Государственного заказчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных работ (далее – Сумма завышения), а также уплатить Государственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Суммы завышения за каждый день пользования денежными средствами.

    16.3.    В случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, он выплачивает неустойку (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

    16.4.    В случае нарушения сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик уплачивает неустойку (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

    16.5.    Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику за задержку устранения дефектов в Работах и Конструкциях, против сроков, предусмотренных актом, составленным в соответствии с Контрактом (в том числе, в случае неявки Генподрядчика – односторонним актом), неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости Работ и (или) Конструкций, в отношении которых наступила просрочка, за каждый факт просрочки.

    16.6.    В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Генподрядчик уплачивает штраф в размере 
    1 194 345 (один миллион сто девяносто четыре тысячи триста сорок пять) рублей 00 копеек за каждый факт нарушения гарантийного обязательства.

    16.7.    Генподрядчик, при наличии вины, возмещает Государственному заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Контракта, в том числе жизни или здоровью третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Государственному заказчику), а также связанный с повреждением (утратой переданного Генподрядчику) имущества Государственного заказчика или третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Государственному заказчику), как движимого, так и недвижимого, и с нарушением требований о защите государственной тайны.

    16.8.    В случае, если в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента заключения Контракта или в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления средств от Государственного заказчика (в зависимости от того, что наступит позднее), Генподрядчиком не перечислены соисполнителям (третьим лицам), заключившим договор (договоры) с Генподрядчиком, финансовые средства на авансирование договора (договоров), Генподрядчик уплачивает неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим пунктом Контракта срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый факт просрочки.

    16.9.    Генподрядчик при нарушении обязательств по Контракту уплачивает Государственному заказчику:

    16.9.1.  За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки;

    16.9.2.  В случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Государственному заказчику исполнительной документации – неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки;

    16.9.3.  В случае применения административными органами имущественных санкций к Государственному заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Государственному заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Государственному заказчику убытки в размере взысканных санкций.

    16.10.                     В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по авансированию (окончательному расчету за выполненные Работы), предусмотренного Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного расчета за выполненные Работы) за каждый факт просрочки. Ответственность за просрочку Государственным заказчиком обязательства по окончательному расчету за выполненные Работы, предусмотренного Контрактом, не применяется в случае, если Генподрядчиком своевременно не исполнены обязательства по выполнению Работ и (или) предоставлению документов на оплату.

    16.11.                   Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    16.12.                   Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

    16.13.                   Суммы завышения Государственный заказчик имеет право удержать из причитающихся Генподрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Генподрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.

     

    1. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

     

    17.1.    Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2014 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

    17.2.    Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Генподрядчика.

    17.3.    Документы для окончательной оплаты выполненных Работ по Контракту должны быть переданы Государственному заказчику на условиях, установленных Контрактом, в срок не позднее 20 декабря 2014 г.

     

    1. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

     

    18.1.    Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

    18.2.    При расторжении Контракта до завершения работ Генподрядчик возвращает Государственному заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства, в том числе авансовые платежи, и незавершенный строительством Объект, и представляет Государственному заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по Контракту, а также освобождает строительную площадку и передает Государственному заказчику Проектную, Рабочую и исполнительную документации.

    18.3.    Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 17.2 и 18.2 Контракта, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

     

    1. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

     

    19.1.    Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

    19.2.    Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Севастополя.

    19.3.    До передачи спора на разрешение Арбитражного суда                       г. Севастополя Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

    19.4.    Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Государственного заказчика (Генподрядчика) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

    В претензии должны быть указаны следующие данные:

    основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

    предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

    подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

    список прилагаемых документов;

    реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

    дата составления претензии.

    К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

    Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

    При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

    Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

    19.5.    Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Севастополя при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае не получения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

     

    1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

     

    20.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

     

    20.2.    О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

    20.3.    Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

    20.4.    Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

    20.5.    Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.

    20.6.    В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

     

    1. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

     

    21.1.    Выполняемые Работы по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, результату и иным требованиям, связанным с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Государственного заказчика, должны соответствовать требованиям Контракта.

    1. Общие данные:

    1.1. Район, пункт строительства

    г. Севастополь, Нахимовский район,

    1.2. Государственный заказчик

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

    1.3. Генподрядчик

     ______________________

     

    1.4. Основание для  строительства

    Распоряжение Правительства Севастополя № 235 от 23.09.2014 г.

    Постановление Правительства Севастополя №-498 от 01.10.2014 г.

    1.5. Вид строительства

    Новое строительство

    1.6. Источник финансирования

    Общий фонд бюджета г. Севастополя

     

    1.7. Очередность строительства

     

    В одну очередь

    1.8. Краткая характеристика, назначение Объекта,

    основные

    технико-экономические показатели

    Новое строительство:

    - Строительство наружных сетей газоснабжения к жилым домам и другим объектам по ул. Надеждинцев, г.  Севастополь шифр объекта: 4512

    Протяжённость -  731,3 м.

     

    1.9. Характеристики земельного участка

    Земельный участок необходимо оформить в собственность Российской Федерации.

    2. Строительство

    2.1. Основные требования к объему и составу выполняемых строительно-монтажных работ

    Выполнить строительно-монтажные работы по  строительству объектов  в соответствии с Рабочей документацией и разработанной на основании утверждённой Заказчиком Проектной документации.

     

    Выполнить поставку технологического монтируемого оборудования.

    При выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с п. 5.5                     СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

    Выполнить поставку и монтаж необходимого для строительства Объекта оборудования, конструкций и материалов.

    Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения строительных и монтажных работ.

    Выполнить все работы по устройству внешних и внутриплощадочных инженерных сетей в соответствии с техническими условиями и заключенными договорами на технологические присоединения и технические подключения.

    2.2.Требования к разработке и ведению документации для  строительства

    - Вести общий журнал работ, отражающий последовательность осуществления строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре в соответствии с РД 11-05-207;

    - до начала строительно-монтажных работ разработать и утвердить у Государственного заказчика проект производства работ (ППР);

    - получить у Государственного заказчика зарегистрированный в органах ГАСН общий журнал работ и вести его в строгом соответствии требованием с РД 11-05-2007;

    - разработать детальный График производства работ и согласовать его с Государственным заказчиком;

    - получить совместно с Государственным заказчиком разрешение на строительство Объекта;

    - разработать и согласовать в установленном порядке стройгенплан временного бытового городка для строителей;

    - заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям (электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация) на период строительства;

    - установить на Объекте веб-камеру с обзором 360 градусов и предоставить доступ к трансляции с неё Государственному заказчику;

    - организовать представление Государственному заказчику справочного материала о ходе строительства, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в электронном виде) и фото-мониторинг строительства (каждый четверг до 12.00 по 4-5 фотографий).

    2.3. Требования по составу и содержанию исполнительной документации

    Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации, на основании требований     РД-11-02-2006 и передать в полном объеме Государственному заказчику по окончании строительства.

    На материалы, изделия и оборудование импортного производства кроме паспортов и сертификатов качества представить сертификаты соответствия для применения в строительстве зданий данного типа на территории Российской Федерации.

    -обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;

    - организовать и участвовать в работе приёмочной комиссии;

    - на период строительства обеспечить осуществление авторского надзора в соответствии с СП 11-110-99.

    2.4. Мероприятия по охране окружающей среды

    В соответствии с ФЗ №7 от 10 января 2002 г. и требованиями норм действующего законодательства РФ.

    2.5. Способы инженерного

    обеспечения

    Внутриплощадочные и внеплощадочные  сети выполнить в полном объеме в соответствии с техническими условиями снабжающих и эксплуатирующих организаций до точек подключения к магистральным сетям.

     

    2.6. Требования по выносу      инженерных сетей.

     

    В соответствии с действующими нормами и Проектной документацией

    2.7. Требования по обеспечению противопожарной безопасности

    В соответствии с ФЗ № 123 - ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о пожарной безопасности» и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30 апреля 2009 года «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

     

    1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ

     

    22.1.    Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии у этих организаций соответствующих лицензий.

    22.2.    Комплект рабочих чертежей на строительство, предъявляемого к приёмке объекта, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

    22.3.    Исполнительная документация в составе, установленном требованиями строительных норм и правил на соответствующие здания, сооружения и конструкции, на исполнительную геодезическую документацию, а также условиями Контракта.

    22.4.    Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве Работ.

    22.5.    Ведомость передаваемого и смонтированного оборудования.

    22.6.    Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов.

    22.7.    Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования смонтированного оборудования.

    22.8.    Акты испытаний технологических трубопроводов, а также испытаний сварных соединений.

    22.9.    Акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей.

    22.10.                   Акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную и радиационную безопасность, молниезащиту, системы противопожарной защиты.

    22.11.                   Журналы производства Работ и авторского надзора, материалы обследований и проверок в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (территориальными органами).

    22.12.                   Акты и протоколы по результатам проверок, проведенных в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской  Федерации.

    22.13.                   Технические паспорта на установленное оборудование, поставляемое Генподрядчиком.

     

    1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

    23.1.    В случае принятия решения о консервации Объекта Государственный заказчик оплачивает Генподрядчику все выполненные до момента приостановления Работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Государственного заказчика.

    23.2.    Проектная и Рабочая документации в обязательном порядке передаются Государственному Заказчику.

    23.3.    По завершении Гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны подтверждают факт выполнения всех своих (взаимных) обязательств по Контракту.

    23.4.    Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

    23.5.    Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме и направляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон».

    23.6.    В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Генподрядчика оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

    23.7.    При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    23.8.    Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (первый), 2 (второй) и 3 (третий) экземпляры – для Государственного заказчика, 4 (четвертый) экземпляр – для Генподрядчика.

    23.9.    При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    23.10.                    Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением Контракта.

    23.11.                    Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений применяется в части, не противоречащей условиям Контракта.

     

    ПРИЛОЖЕНИЯ:

    Приложение № 1 – Форма Акта сверки взаимных расчетов на 1 л.

    Приложение № 2 – Форма Итогового акта приемки выполненных работ на 1 л.

    Приложение № 3 – Расчет и обоснование цены контракта на 1 л.

     

    1. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     

    Государственный заказчик:

    Генподрядчик:

     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

     

    299011, г. Севастополь,

    ул. Ленина, д. 2,

    ИНН - 9204007681;

    КПП - 920401001;

    р/сч. № 35416004087931;

    в Казначейской службе г. Севастополя

    код банка 824509

     

     

     

    Начальник

    ________________ Э.И. Козлов

     

      

     

     

    Приложение № 1 к Контракту

    от ____ декабря 2014 г. № ______

     

    АКТ СВЕРКИ

    взаимных расчетов по состоянию на «___» ___________ 20___ г.

    между ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

    (далее – Государственный заказчик)

    и  _________________________________ (далее – Генподрядчик)

    по государственному контракту от ____ декабря 2014 г. № _____ 

     

    По данным Государственного заказчика

    По данным Генподрядчика

     

    № п/п

    Дата операции

    Наименование операции, документы

    Дебет

    Кредит

    № п/п

    Дата операции

    Наименование операции, документы

    Дебет

    Кредит

     

    Сальдо на ____________

     

     

    Сальдо на ____________

     

     

     

    1

     

     

     

     

    1

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Обороты за период

    -

    -

    Обороты за период

     

     

     

    Сальдо на ____________

    -

     

    Сальдо на ____________

     

     

     

    по данным Государственного заказчика задолженность в пользу ________________ составляет ___________________ рублей

    по данным Генподрядчика задолженность в пользу _________

    составляет ___________________ рублей

     

     

     

     

    От Государственного заказчика

    От Генподрядчика

     

     

    _______________

    (____________________________)

    _______________

    (_________________________)

     

     

    (подпись)

    (расшифровка подписи)

    (подпись)

                 (расшифровка подписи)

    (подпись)

    (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер

     

    Главный бухгалтер

     

     

     

    _______________

    (____________________________)

     

    _______________

    (_________________________)

     

     

    (подпись)

    (расшифровка подписи)

     

    (подпись)

                (расшифровка подписи)

     

    М.П.

     

     

     

    М.П.

     

     

     

     

    Приложение № 2 к Контракту

    от ____ декабря 2014 г. № 7

     

     

    Итоговый акт приемки выполненных работ

    от «__»_____________ 20__ г.

     

     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Козлова Эдуарда Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________, в лице директора _________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Итоговый акт приемки выполненных работ (Далее - Акт) о нижеследующем:

     

    1. Генподрядчик выполнил следующие работы на сумму ____ руб.:

    Вид работ

    Сроки выполнения

    Стоимость работ

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    1. Настоящий Акт подтверждает, что Генподрядчиком в соответствии с Государственным контрактом выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
    2. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные работы по Государственному контракту № ____ от ____ декабря 2014 г.

     

     

     

     

    Государственный заказчик

     

    ______________________

    М.П.

     

     

    Генподрядчик

     

    ____________________

    М.П.

     

     

    Приложение № 3 к Контракту

    от ____ декабря 2014 г. № ____

     

     

    Расчет и обоснование цены контракта

    по объекту: 

    «Строительство газопровода среднего давления в районе Аполлоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ»

     (шифр объекта: 4512)

     

    Используемый метод определения начально-максимальной цены

    Цена определена на основании остатка сметной стоимости строительства, Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и Постановления правительства Севастополя от 26.09.2014г. № 328  «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства в переходной период, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета или бюджета города Севастополя».При этом учитываются изменение системы и объёма налогообложения.

     

    СМР

     

    Оборудование

     

    Прочие

     

    ИТОГО

     

     

     

     

    Государственный заказчик

    Генподрядчик

     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ

    КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

    "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"

     

     

     

     

    Начальник

     

    ______________________ Э.И. Козлов

     

     

    Директор

     

    ___________________ ______

     

     




    Скачать (7.93 Мб, zip)
    Скачано: 0 раз

Возврат к списку