Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение о проведении запроса котировок на Текущий ремонт поликлиники №1 Коммунального заведения „Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова”

  • 21 ноября 2014

    Информация о проведении торгов

    Извещение о проведении запроса котировок на Текущий ремонт поликлиники №1 Коммунального заведения „Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова”

    Извещение о проведении запроса котировок

    Общая информация

    Номер извещения

    2

    Наименование объекта закупки

    Текущий ремонт поликлиники №1

    Способ отбора (подрядчика, исполнителя)

    Запрос котировок

    Закупку осуществляет

    Коммунальное заведение «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»

    Юридический адрес

    299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19

    Фактический адрес

    299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19

    Ответственное должностное лицо

    Заместитель главного врача по техническим вопросам Толок А.Т.

    Адрес электронной почты

    ingslygba@mail.ru

    Номер контактного телефона

    55-76-88

    Условия проведения отбора

    Дата и время начала подачи заявок

    21.11.2014 года

    Дата и время окончания подачи заявок

    28.11.2014 года 9.00

    Место подачи заявок

    299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19,

    Порядок подачи заявок

    Сведения подаются участниками в письменной форме в запечатанном непрозрачном конверте

    Дата и время вскрытия конвертов

    28.11.2014 года в 11.30

    Место вскрытия конвертов

    299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19, комитет по конкурсным торгам

    Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников

    01.12.2014 года 11.30

    Место рассмотрения и оценки заявок участников

    299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19, комитет по конкурсным торгам

    Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения отбора

    До момента заключения договора

    Срок подписания договора

    Не ранее чем через 3 дня со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировок

    Условия контракта

    Начальная (максимальная) цена контракта

    4423210 руб.

    Источник финансирования

    средства федерального бюджета

    Место выполнения работы

    Коммунальное заведение «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», пл.Восставших, 1, г. Севастополь, 299011

    Сроки выполнения работ

    Декабрь 2014 г.

    Объект закупки

    Текущий ремонт поликлиники №1

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1. Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ и признающие условия отбора.

    2. Участником отбора не может являться лицо:

    а) на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

    б) признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    в) находящееся в процессе ликвидации (для юридических лиц);

    г) имеющее просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации;

    д) имеющее неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение соответствующих работ, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    Документы, предоставляемые участником отбора

    Для участия в отборе участники (лично или через своего представителя) представляют следующие документы (в запечатанном конверте):

    1) предложение на участие в отборе по форме, утвержденной заказчиком, содержащее обязательства по выполнению условий отбора и заключению договора на выполнение работ;

    2) юридические лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

    3) индивидуальные предприниматели - нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

    4) годовую бухгалтерскую отчетность за последний год с отметкой налогового органа о ее приеме (для юридических лиц);

    5) справку из налогового органа об отсутствии задолженности участника по налогам и иным обязательным платежам;

    6) нотариально заверенные копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ;

    7) документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

    8) документы, содержащие следующую информацию:

    а) сведения о квалификации подрядчика и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых товаров (работ, услуг), в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    г) цена или расчет определения цены товара (работ, услуг) и краткое изложение других основных условий предложения участника отбора;

    д) иные документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении отбора путем запроса предложений.

    Участник отбора несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Приложение 1

    Председателю комиссии

    Заявка на участие в запросе котировок

    (подается на фирменном бланке участника отбора)

    Ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту, мы

    _____________________________________________________________________________

    фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица);

    фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

    место жительства (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса

    _____________________________________________________________________________

    номер контактного телефона

    направляем настоящую заявку и сообщаем о согласии участвовать в данном запросе котировок на условиях, указанных в извещении.

    Сообщаем о своем соответствии требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок.

    Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в данном запросе котировок:

    - ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;

    - на имущество ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не наложен арест и (или) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не признанно несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не находится в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации;

    - ____________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъемлемой частью.

    Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать контракт (договор) в сроки, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок.

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

    Приложение 2

    Анкета участника закупки

    (сведения об участнике закупки)

    Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона

    <*>

    - Для юридических лиц. Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства (выписки) о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии).

    - Для индивидуальных предпринимателей. Нотариально заверенные: копии страниц действительного паспорта, свидетельства (выписки) о государственной регистраци, свидетельства о постановке на учет индивидуальных предпринимателя в налоговом органе, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии).

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    Копии баланса, отчета о финансовых результатах за 2013 год (или более поздний период) или копия финансового отчета субъекта малого предпринимательства за 2013 год (более поздний период) заверенные подписью руководителя и печатью предприятия с отметкой уполномоченного органа (при сдаче финансовой отчетности в уполономоченный орган). Критерий финансовой возможности - отсутствие убытка.

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    Оригинал справки из налогового органа (действительной на дату рассмотрения предложений) об отсутствии задолженности по налогам и иным обязательным платежам.

    Критерий финансовой возможности – отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    Нотариально заверенные копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения работ по ремонту (при необходимости). Срок действия документов - не менее срока исполнения работ.

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    Документы, содержащие следующую информацию:

    а) сведения о квалификации участника и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядных организациях, которых участник намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    Документ - Справка в свободной форме заверенная подписью руководителя и печатью участника)

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

    -------------------------------

    <*> Графы, обязательные для заполнения.

    Примечание: Участник закупки заполняет таблицы в соответствии с требованиями, установленными документацией о проведении запроса котировок.

    Приложение №3

    Предложения по исполнению контракта (договора)

    1. Предлагаем осуществить выполнение работ на следующих условиях:

    Наименование работ

    Цена контракта (договора),

    в руб.

    Опыт работы

    <*>

    <*>

    <*>

    Обязательно для заполнения

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

















    Приложение №4

    Информация о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках







































    Приложение №5

    Проект договора

    Договор

    на выполнение работ по текущему ремонту

    г. Севастополь «____» _____________2014 г.

    Коммунальное заведение «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет Договора

    1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок выполнить работы по текущему ремонту поликлиники №1 (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим договором.

    1.2. Место выполнения работ – 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19, (далее – объект).

    1.3. Срок (период) выполнения работ – в течение 20 дней с момента заключения настоящего договора.

    1.4. Течение срока выполнения работ по настоящему договору начинается на следующий день после календарной даты заключения настоящего договора.

    1.5. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком лично, из его материалов (товаров), его силами и средствами.

    1. Цена договора и порядок расчетов

    1. Цена договора составляет ________________________________________, в том числе НДС.

    2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором).

    3. Цена работ включает все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

    4. Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы и материалы, в том числе на используемые при выполнении работ товары.

    5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и качества выполненной работы и иных условий исполнения договора.

    6. Оплата производится Заказчиком при полном выполнении предусмотренного объема работ, по мере поступления средств из бюджета города. В случае прекращения бюджетного финансирования выполнения предусмотренных настоящим договором работ, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы. Оплата выполненных работ производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета).

    7. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором.

    8. Заказчик вправе задержать окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы до момента возмещения Подрядчиком затрат в соответствии с п. 4.1.13 настоящего договора.

    9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных договором работ. При этом соглашением сторон изменяется цена договора пропорционально дополнительному или уменьшаемому объему работ, исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора.

    10. По предложению заказчика предусмотренное договором объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работы, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы.

    11. Цена договора включает в себя полную стоимость работ (услуг) и стоимость товаров используемых при выполнении работ, в том числе затраты на перевозку, страхование товара, хранение на таможенных складах, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

    1. Обеспечение материалами, машинами и механизмами.

    3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, в т.ч. оборудованием, машинами и механизмами.

    3.2. Используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

    3.3. Подрядчик несет ответственность за обнаруженную невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

    3.4. Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование и сохранность материалов, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ и находящихся на объекте.

      1. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации договора материалов, машин и механизмов, и результата выполненных работ до момента их передачи Заказчику.



    1. Права и обязанности Подрядчика

    4.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется:

      1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами с гарантируемым соответствием качества и безопасности выполненных работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим договором, выполнить работу с использованием своих материалов (товаров, используемых при выполнении работы).

      2. Выполнить работы в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП, и иными требованиями действующего законодательства РФ.

      3. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим договором срок.

      4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.

      5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

      6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, пожарной безопасности работ и иные требования, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

      7. Немедленно известить Заказчика и до получения указаний приостановить работы при обнаружении:

    1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и использовании материалов;

    2) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненных работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

        1. В период выполнения работ обеспечить надлежащее содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории.

        2. Предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим технический надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.

        3. Вывезти в 5-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, на котором выполнялись работы, принадлежащие ему инструмент, неиспользованные материалы.

        4. При полном завершении работ в течение 3-х дней известить об этом Заказчика в письменной форме и представить на подписание акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

        5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата работ, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим договором, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.

        6. Возмещать расходы Заказчика по использованию Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, отопления, водоснабжения (по показаниям счётчиков, в случае их отсутствия по использованной Подрядчиком мощности машин и механизмов или расчетным путем) по счету-фактуре, выставленному Заказчиком.

    4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре.

    4.2. Права Подрядчика:

    4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренных настоящим договором.

    4.2.2. Получать у Заказчика необходимую для выполнения работ документацию и содействие в выполнении работ.

    4.2.3. В случае изменения банковских реквизитов, в течение 5 рабочих дней, внести соответствующие изменения в настоящий Договор. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные в Договоре счета несет Подрядчик.

    1. Права и обязанности Заказчика

    5.1. В рамках настоящего договора Заказчик обязуется:

    5.1.1. Обеспечить условия для выполнения работ, в том числе точки подключения электроэнергии, свободный доступ к объекту для выполнения работ по настоящему договору.

    5.1.2. Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего договора.

    5.1.3. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество результата выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

    5.1.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

    5.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных для выполнения работ материалов и установленного оборудования с привлечением сторонней организации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    5.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему договору.

    5.4. Провести экспертизу, произведенных Подрядчиком работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

    1. Сдача и приемка работ

      1. Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами после выполнения всего объема работ по договору.

      2. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата работ, выполненных в соответствии с настоящим договором, в срок не более 10 рабочих дней с момента такого сообщения осуществляет их приемку по объему и качеству.

      3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется двусторонним актом о приемке выполненных работ, составленным Подрядчиком по форме № КС-2.

      4. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ материалы (товары), не предусмотренные сметной документацией, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.

      5. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, удостоверения о качестве и (или) иные документы, подтверждающие качество используемых товаров (материалов, оборудования), оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      6. При отказе одной из сторон от подписания акта о приемке выполненных работ в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

      7. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах при приемке Подрядчик обязуется устранить их за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт с указанием перечня недостатков, требующих устранения и сроках их устранения. При этом окончательная приемка выполненных работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

      8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком, о чем в срок не более 3-х рабочих дней с момента начала приемки работ направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ.

    1. Гарантии качества работ

    7.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором, в течение ________ с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

    7.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

    7.3. Гарантии качества распространяются на результат выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы.

    7.4. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки материалов, выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

    7.5. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения.

    7.6. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

    1. Ответственность сторон

      1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

      3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

      4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации - одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком

      5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

      6. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору в период его действия.



    9. Обстоятельства непреодолимой силы

    9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по договору подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение договора в срок.

    9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней, с момента возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

    9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны по соглашению вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

    9.4. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

    10. Заключительные положения



    10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по ________________ года.

    10.2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.



    10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

    10.4. Права и обязанности Сторон по настоящему договору, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего договора, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

    10.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему договору обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону договора и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

    10.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским .

    10.7. При досрочном расторжении договора оплата результата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ в соответствии с актами выполненных работ.

    10.8. В случае расторжения договора по соглашению сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими сторонами.

    10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

    10.10. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора

    10.11. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

    10.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

    10.13. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

    10.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

    10.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

    10.16. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

    10.17. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

    10.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

    10.19. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

    10.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

    10.21. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

    10.22. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

    10.23. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - путем направления претензии одной стороной договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    10.24. Настоящий договор заключается в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

    10.25. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

    - Приложение № 1 – проектно-сметная (сметная) документация;

    11.Адреса и банковские реквизиты Сторон

    ЗАКАЗЧИК:

    Коммунальное заведение «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»

    Адрес: ул. Адмирала Октябрьского, 19,

    г. Севастополь, 299011

    Реквизиты:

    ____________________________________

    ____________________________________

    ____________________________________

    Заказчик:

    ____________________

    _______________ Вардосанидзе С.Л.

    М.п.

    Исполнитель:

    ________________________________________________________________________________________________________________________________

    Юридический (почтовый) адрес: ________________________________________________________________Фактический адрес (место нахождения):

    ________________________________________________________________

    Банковские реквизиты:

    ________________________________

    ________________________________

    Приложение №6

    Председателю комитета по конкурсным торгам

    КЗ «Городская больница №1
    им. Н.И.Пирогова»_ _________________________________

    Письмо-согласие

    _______________________________________ - участник торгов на закупку ________________________________________________________________ даем(ю) согласие на обработку, использование, распространение и доступ к персональным данным (в т.ч. паспортные данные, идентификационный код, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство налогоплательщика, банковские реквизиты, расчетные счета, электронные идентификационные данные: номера телефонов, электронные адреса или другая, необходима информация, предусмотренная законодательством) и сведениям, которые предоставляем о себе для обеспечения участия в процедуре конкурсных торгов, гражданско-правовых и хозяйственных отношениях.

    Дата ____________ ________________ _______________/______________./

    (Должность) (Подпись) (ПИБ)






Возврат к списку