Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду
Правительство Севастополя
Официальный портал органов государственной власти Севастополя
тел.:+7 (8692) 55-34-40
факс: +7 (8692) 54-20-53
        

Извещение ГКУ «Капитальное строительство» на закупку у единственного поставщика: выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь»

  • 19 июня 2015

    Информация о проведении торгов

    Извещение ГКУ «Капитальное строительство» на закупку у единственного поставщика: выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь»

    Извещение на закупку у единственного поставщика

    Общая информация

    Номер извещения

    01

    Наименование объекта закупки

    Выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь»

    Закупку осуществляет

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    Юридический адрес

    г.Севастополь, ул. Ленина, 2

    Фактический адрес

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    Ответственное должностное лицо

    Спичак А.Н.

    Адрес электронной почты

    gku.ks.sevastopol@mail.ru

    Номер контактного телефона

    (0692) 53-72-33

    Условия проведения закупки у единственного поставщика

    Дата и время окончания подачи заявок

    25.06.2015 до 10.00

    Место подачи заявок

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в каб. № 5

    Порядок подачи заявок

    Заявка на участие подается участником в письменной форме в запечатанном виде лично участником или почтовым отправлением по адресу: 299053 г.Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    Дата и время вскрытия конвертов

    25.06.2015 в 12.00

    Место вскрытия конвертов

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в каб. № 5

    Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников

    25.06.2015 в 16.00

    Место рассмотрения и оценки заявок участников

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в каб. № 5

    Условия контракта

    Начальная (максимальная) цена контракта

    5 210 451,57руб.

    Источник финансирования

    Резервный фонд Правительства Севастополя

    Место выполнения работы или оказания услуги

    г. Севастополь

    Сроки выполнения работы

    до 01.08.2015 г.

    Срок действия контракта

    до 31.12.2015 г.

    Объект закупки

    Объём выполняемых работ согласно Приложения №7 к документации

    Требования к участникам

    Требования к участникам

    1) Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ и признающие условия отбора.

    2) Участником отбора не может являться лицо:

    а) на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

    б) признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    в) находящееся в процессе ликвидации (для юридических лиц);

    г) имеющее просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации;

    д) имеющее неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение соответствующих работ, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    Документы, предоставляемые участником отбора

    Для участия в отборе участники (лично или через своего представителя) представляют следующие документы (в запечатанном конверте):

    1) предложение на участие в отборе по форме, утвержденной заказчиком, содержащее обязательства по выполнению условий отбора и заключению договора на выполнение работ;

    2) юридические лица - копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения, (заверенные участником)

    3) индивидуальные предприниматели - копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, (заверенные участником), а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

    4) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период, заверенная участником

    5) копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ, заверенные участником

    7) документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

    8) документы, содержащие следующую информацию:

    а) сведения о квалификации подрядчика и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    г) цена и расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника отбора.

    Участник отбора несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    И.о.начальника

    ГКУ «Капитальное строительство» А.Н.Спичак



    Утверждено:



    И.о. начальника Государственного казённого учреждения

    «Капитальное строительство»

    ___________________ А.Н.Спичак

    «18» июня 2015 год

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

    Выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь»

    г. Севастополь 2015

    Раздел 1. Общие положения

    1 Термины, которые используются в документации

    Согласно Закона города Севастополя от 26 февраля 2015г. № 121-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для госдураственных (муниципальных) нужд заказчиков». Постановления Правительства Севастополя № 513-ПП от 16.06.2015г. «Об утверждении Регламента закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» (далее Постановление) Заказчик проводит закупку у единственного поставщика на Выполнение работ по корректировки рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь» согласно процедуре и условиям, указанным в этой документации.

    Заказчик – уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, действующие от имени города федерального значения Севастополя, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с федеральным бюджетным законодательством Российской Федерации от имени города федерального значения Севастополя и осуществляющие закупки;

    Контракт - договор, заключенный от имени города федерального значения Севастополя заказчиком для обеспечения государственных (муниципальных) нужд города федерального значения Севастополя.

    Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд города Севастополя (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном статьей 2 Закона города Севастополя от 26.02.2015 № 121-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд заказчиков» порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных (муниципальных) нужд города Севастополя.

    Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

    Документация по закупке у единственного поставщика публикуется на сайте http://sevastopol.gov.ru. для свободного доступа и бесплатно предоставляется Заказчиком во время проведения закупки физическим и юридическим лицам.

    Участник отбора, получивший документацию по закупке у единственного поставщика, несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Документация разработана в соответствии с Постановлением. Термины, которые употребляются в значениях, определенных Постановлением.

    2. Информация о Заказчике закупки:


    - полное наименование

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство»

    - местонахождение

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    - контактные данные

    тел. (0692)53-72-33, тел./факс (0692) 53-72-33 почта gku.ks.sevastopol@mail.ru

    3. Информация о предмете закупки


    - наименование предмета закупки

    Выполнение работ по корректировки рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь»

    - вид предмета закупки

    Корректировка проектно-изыскательских работ

    - место и объемы выполнения работ

    г. Севастополь, ул.Хрусталева,

    - начальная (максимальная) цена контракта, обоснование цены

    5 210 451,57 руб. Положительное заключение проверки определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» № 92-1-5-0007-15 от 28 мая 2015г. (Приложение 8 вложенное отдельным файлом к документации)

    4. Информация о валюте, в которой должна быть рассчитана и указана цена заявки на участие в отборе.

    Валютой предложения на участие в отборе является национальная валюта Российской Федерации – рубль, расчеты за работы будут осуществляться в национальной валюте Российской Федерации – рубль

    5. Информация о языке, в котором должна быть составлена заявка на участие в отборе

    Все документы, которые имеют отношение к заявке на участие в отборе, составляются на русском языке.


    Раздел 2. Подготовка заявки на участие в отборе

    1. Оформление заявки на участие в отборе

    Заявка на участие в закупке у единственного поставщика подается участником в письменной форме прошитой, пронумерованной, скрепленной печатью в запечатанном конверте. Заявка на участие должна быть подписана уполномоченным должностным лицом участника. На всех страницах заявки должны быть оттиск печати участника и подпись уполномоченного должностного лица. Это требование не применяется для оригиналов документов или нотариально заверенных копий, выданных другими учреждениями или предприятиями. Полномочия относительно подписи документов заявки на участия в отборе подтверждаются выпиской из протокола учредителей, приказом о назначении, доверенностью или другим документом, который подтверждает полномочия должностного лица на подписание документов: протокола раскрытия, контракта на выполнение работ. В случае, если участником является физическое лицо, то заявка на участие в отборе должна содержать подписи участника физического лица. Ответственность за ошибки в содержании документов и достоверность данных в документах, предоставленных для участия в закупке у единственного поставщика, несет участник.

    Заявка на участие в отборе подается в одном экземпляре. Каждая полученная заявка вносится Заказчиком в соответствующий реестр. Заявка на участие в отборе подается в конверте, согласно установленной формы - Приложение 1, где указывается:

    - полное наименование участника отбора и его местонахождение;

    - название предмета закупки согласно извещению о проведении закупки;

    - ОГРН, номера контактных телефонов, факс и e-mail

    Маркировка «Не открывать до _________ (указывается дата и время окончательного срока подачи заявок на участие).

    Если конверт не запечатан или не оформлен в соответствии с Приложением 1, Заказчик не несет ответственности за неправильное или преждевременное открытие заявки на участие в отборе.

    2. Содержание заявки на участие в отборе

    Заявка на участие в отборе, которая подается участником, должна содержать:

    1. документы, удостоверяющие полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

    2. заявка на участие по закупке у единственного поставщика по форме, согласно Приложению 2;

    3. анкета участника закупки, согласно Приложению 3;

    4. предложения по исполнению контракта, согласно Приложению 4, с приложением расчета стоимости;

    5. контракт согласно Приложению 5.

    За подделку документов участник несет уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации.

    3. Требования к участникам отбора

    Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ и признающие условия отбора.

    Участником отбора не может быть лицо:

    - на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а день рассмотрения заявки на участие в отборе;

    - признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    - находящиеся в процессе ликвидации (для юридических лиц);

    - имеющие просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные и внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации;

    - имеющие неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    4. Информация о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки

    Участник осуществляет корректировку рабочего проекта и сметной документации в соответствии с нормами Российской Федерации по объекту Выполнение работ по корректировки рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь» согласно заданию на проектирование Приложение 6 (в отдельном вложенном файле) и перечня выполняемых работ согласно Приложению 7 (в отдельно вложенном файле).

    Участник в своей заявке к Предложению по исполнению контракта прикладывает сводный сметный расчет и сметы.

    Раздел 4. Подача и раскрытие заявок на участие в отборе

    1. Способ, место и конечный срок подачи заявок на участие в отборе

    - способ подачи заявок

    - место подачи заявок

    -конечный срок подачи заявок

    Заявка на участие подается участником отбора в письменной форме в запечатанном виде лично участником или почтовым отправлением по адресу: 299053 г.Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    25.06.2015 в 10час.00 мин.

    Заявки должны быть поданы по указанному адресу, не позднее указанного времени. Заявки, полученные после окончания срока подачи заявок, не раскрываются и возвращаются участникам, которые их предоставили.

    2. Место, дата и время раскрытия заявок на участие в отборе:

    - место раскрытия заявок на участие в отборе

    - дата и время раскрытия заявок на участие в отборе

    г. Севастополь, ул. Руднева 39в, каб. № 5

    25.06.2015г. 12 час. 00 мин.

    Для участия в процедуре раскрытия заявок на участие в отборе Заказчиком допускаются все участники или их уполномоченные лица, которые подали заявки на участие. Отсутствие участника или его уполномоченного лица во время проведения процедуры раскрытия не является основанием в отказе в раскрытии, рассмотрении и отклонении его заявки.

    Во время раскрытия проверяется наличие или отсутствие документов, предусмотренных документацией по закупке у единственного поставщика, а также оглашается наименование и местонахождение каждого участника, цена каждой заявки.

    Во время раскрытия заявок составляется протокол раскрытия. Протокол раскрытия подписывается всеми членами специальной закупочной комиссии (далее комиссия) и участниками, которые берут участие в процедуре раскрытия.

    Раздел 5. Оценка заявок участников отбора и определение победителя

    1. Оценка заявок

    По истечении срока для подачи заявок, специальная закупочная комиссия определяет заявку, которая наилучшим образом соответствует требованиям к товару, работе, услуге, установленным в извещении об осуществлении закупки и документации и имеет наименьшую цену. Протокол специальной закупочной комиссии об определении подрядчика составляется и подписывается в течение следующего рабочего дня за днем рассмотрения заявок и в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола вывешивается на сайте http://sevastopol.gov.ru.

    В случае, если по истечении срока для подачи заявок специальной закупочной комиссии не будет подано ни одной заявки на участие в закупке, заказчик принимает решение об отмене закупки и проводит новую процедуру закупки, согласно действующего Регламента, при этом протокол об отмене закупки подписывается всеми членами специальной закупочной комиссии и вывешивается на сайте http://sevastopol.gov.ru в течении одного рабочего дня с момента принятия решения. В случае, если по истечение срока для подачи заявок подана только одна заявка и она будет соответствовать всем требованиям, установленным в документации и извещении о закупке, специальная закупочная комиссия определяет его победителем подписывает протокол на следующий день со дня рассмотрения заявки и в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола вывешивает на сайте http://sevastopol.gov.ru.

    Раздел 6. Заключение контракта по закупке

    1. Сроки заключения контракта

    Контракт с участником закупки, заявка которого определена такой, что наилучшим образом соответствует требованиям, установленным заказчиком к товару, работе, услуге, заключается в течение следующего рабочего дня за днем размещения протокола об определении единственного поставщика.

    Условия контракта не должны отличатся от условий, указанных в документации по закупке у единственного поставщика.

    2. Контракт

    См. Приложение 5

    Приложение 1

    № согласно реестра__________

    Дата ______________________

    Время _______________________

    Час _______________________


    Заказчик: Государственное казённое учреждение

    «Капитальное строительство»

    ул. Руднева, 39-в, каб. 5 (Заполняется заказчиком)

    г. Севастополь, 299053

    Наименование:_________________________________________________

    ______________________________________________________________

    (полное название предприятия, организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

    Юридический адрес: ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Почтовый адрес:________________________________________________

    ______________________________________________________________

    Факс ______________________

    Телефон ___________________

    Код ОГРН__________________

    Предмет закупки: Выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь»

    Дата и время окончательного срока подачи 25.06.2015 г. до 10 ч. 00 мин.

    «Не открывать до начала вскрытия конвертов»


    Приложение 2

    Заявка на участие в закупке у единственного поставщика

    Ознакомившись с извещением о закупке у единственного поставщика на право заключения контракта на _______________________, мы

    _____________________________________________________________________________

    фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица);

    фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

    место жительства (для физического лица)

    _____________________________________________________________________________

    идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса

    _____________________________________________________________________________

    номер контактного телефона

    направляем настоящую заявку и сообщаем о согласии участвовать в закупке у единственного поставщика на условиях, указанных в извещении.

    Сообщаем о своем соответствии требованиям, предусмотренным извещением о проведении закупки у единственного поставщика.

    Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в закупке у единственного поставщика:

    - ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;

    - на имущество ___________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не наложен арест и (или) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не признанно несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не находится в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);

    - _______________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет просроченную задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации;

    - ____________________________________(указывается фирменное наименование участника закупки) не имеет неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек.

    Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъемлемой частью.

    Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать контракт (договор) в сроки, предусмотренные извещением о проведении закупки у единственного поставщика

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

    Приложение 3

    Приложение к заявлению

    на участие по закупке у единственного поставщика

    Анкета участника закупки

    (сведения об участнике закупки)

    Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника по закупке у единственного поставщика, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона

    <*>

    Для юридических лиц - копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения, (заверенные участником)

    Индивидуальные предприниматели - копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, (заверенные участником), а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период, заверенная участником

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    Копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ, заверенные участником

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    документы, содержащие следующую информацию:

    а) сведения о квалификации участника и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов;

    б) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

    в) данные о субподрядных организациях, которых участник намерен привлечь для выполнения работ, и об их соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ;

    г) цена и расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника;

    <*>

    Является приложением к настоящей анкете (участник закупки обязан приложить

    документ)

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

    -------------------------------

    <*> Графы, обязательные для заполнения.

    Примечание: Участник закупки заполняет таблицы в соответствии с требованиями, установленными документацией о проведении закупки у единственного поставщика.

    Приложение 4

    Приложение к заявлению

    на участие в закупке у единственного поставщика

    Предложения по исполнению контракта (договора)

    1. Предлагаем осуществить выполнение работ на следующих условиях:

    Наименование работ

    Цена контракта (договора),

    в руб.

    Срок выполнения работ

    <*>

    <*>

    <*>

    Участник закупки (уполномоченный представитель) _______________________

    М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

    --------------------------------

    <*> Графы, обязательные для заполнения.

    Примечание: Участник закупки заполняет таблицы в соответствии с требованиями, установленными извещением о проведении закупки у единственного поставщика.

    Приложение 5

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ№ ____________

    На выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г.Севастополь»

    г. Севастополь «____»____________20___ г.

    Государственное казённое учреждение «Капитальное строительство», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. начальника учреждения Спичака Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 23.06.2014г. № 85, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________,

    (полное название предприятия, наименование юридического или физического лица)

    именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________________,

    (Должность, И.О., фамилия)

    действующего на основании _________________________________________, с другой стороны,

    в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 26.02.2015г. № 121-ЗС «О закупке товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд заказчиков», на основании Распоряжения Правительства Севастополя от 10.06.2015г. № 475-РП «О выделении средств резервного фонда Правительства Севастополя», Постановления Правительства Севастополя от 16.06.2015 г. № 513-ПП «Об утверждении регламента закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», протокола заседания специальной закупочной комиссии от ___.___.______г. №______ заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

    1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнить работы по корректировке рабочего проекта по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г. Севастополь» (далее – Работы) в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту), являющимся его неотъемлемой частью, и условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

    1.2. Требования к Работам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком в Задании на проектирование (Приложение № 2 к Контракту).

    1.3. Финансирование производится за счет средств резервного фонда Правительства Севастополя.

    1.4. В случае если при прохождении государственной экспертизы результатов Работ на их соответствие установленным требованиям будут выявлены их недостатки, Исполнитель обязан устранить такие недостатки за свой счет.

    2. ЦЕНА КОНТРАКТА

    2.1. Цена Контракта определена по итогам закупки у единственного поставщика и составляет:___________________________________________________________________ (в т.ч. НДС).

    2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе:

    - расходы на сбор исходных данных для разработки проектной документации;

    - расходы на инженерные изыскания;

    - расходы на разработку проектной документации;

    - расходы на разработку раздела ОВОС (охрана окружающей среды);

    - расходы на разработку разделов ГОЧС и пожарной безопасности;

    - расходы на согласование с компетентными государственными органами проектной документации.

    2.3. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

    3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    3.1. Исполнитель осуществляет выполнение Работ не позднее 01 августа 2015 года.

    3.2. Исполнитель осуществляет выполнение Работ по настоящему Контракту за счет собственных или привлеченных денежных средств.

    3.3. Исполнитель имеет право выполнить Работы досрочно.

    4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

    4.1. При завершении работ Исполнитель передает Заказчику проектную документацию (стадия «П» и стадия «РД») в 4-х экземплярах, а также 1 экземпляр на электронном носителе, и технические отчеты об инженерных изысканиях в 2-х экземплярах, а также 1 экземпляр на электронном носителе, в срок не позднее 20 июля 2015 года.

    4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в п. 4.1 Контракта должен рассмотреть полученную проектную документацию, и, при отсутствии замечаний, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ.

    4.3 При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ с приложением перечня необходимых доработок и сроков доработки проектной документации.

    4.4. После устранения замечаний Исполнителем приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с п.4.2. настоящего Контракта.

    4.5 В случае выявления дефектов в процессе производства работ или эксплуатации автодорог и сооружений на них, являющихся результатом ошибки, допущенной при разработке проектной документации, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и подрядной (строительной, эксплуатирующей) организации.

    4.6 При отказе одной из сторон от составления или подписания акта, предусмотренного в п.4.5 Контракта, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд города Севастополя по данному вопросу.

    4.7. Датой выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата получения Заказчиком положительного экспертного заключения государственной экспертизы на соответствие результатов Работ, предусмотренных Контрактом, установленным требованиям и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту.

    5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

    5.1. Исполнитель гарантирует:

    5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметным расчетом и действующими нормами и правилами Российской Федерации, своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, а также при прохождении государственной экспертизы результатов Работ на их соответствие установленным требованиям;

    5.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в согласованный сторонами срок. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов или в случае если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя.

    6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    6.1. Заказчик производит расчеты в следующем порядке:

    -. 80% цены Контракта оплачиваются Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 30 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

    - окончательный расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после получения положительного экспертного заключения государственной экспертизы по объекту «Транспортная развязка ул. Хрусталева – Камышовое шоссе в г. Севастополь» на соответствие проектной документации установленным требованиям.

    6.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного расчета в рублях Российской Федерации.

    6.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

    7.1. Заказчик вправе:

    7.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    7.1.2. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения Работ по настоящему Контракту, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Исполнителем указания об устранении выявленных при проверке и приемке Работ недостатков.

    7.2. Заказчик обязуется:

    7.2.1. Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения обязательств по настоящему Контракту.

    7.2.2. Оплатить выполненную Исполнителем Работу по настоящему Контракту в объемах, предусмотренных настоящим Контрактом, в порядке, установленном настоящим Контрактом.

    7.2.3. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

    7.3. Исполнитель вправе:

    7.3.1. Требовать оплаты выполненных и принятых работ Заказчиком.

    7.4. Исполнитель обязан:

    7.4.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами полный комплекс Работ по Объекту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, согласно действующему законодательству.

    7.4.2. Выполнить работы качественно и в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1), действующими нормами и правилами.

    7.4.3. При исполнении настоящего Контракта проводить согласования, необходимые для выполнения Работ.

    7.4.4. Своевременно и за свой счет исправлять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения Работ, при их приёмке и в период прохождения государственной экспертизы.

    7.4.5. Извещать Заказчика в письменном виде в течении 5 календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Исполнителю по реквизитам, указанным в настоящем Контракте, считаются направленными надлежащим образом.

    7.4.6. По первому требованию предоставить Заказчику информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ по Объекту.

    7.4.7. Выполнить свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

    8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

    8.2. В случае ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, разсер штрафных санкций рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – ПП РФ от 25.11.2013г. №1063).

    8.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5 % от цены Контракта в случае.

    8.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2 % от цены Контракта.

    8.5. За просрочку исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных виновной стороной.

    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и рассчитывается по формуле в соответствии с п.6 ПП РФ от 25.11.2013г. №1063.

    8.6. В случае причинения действиями (бездействием) Исполнителем ущерба имуществу третьих лиц, ответственность, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, возлагаются на Исполнителя.

    9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

    9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

    9.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Севастополя.

    9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Севастополя Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

    9.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

    9.5. В претензии должны быть указаны следующие данные:

    основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

    предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

    подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

    список прилагаемых документов;

    реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

    дата составления претензии.

    9.6. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

    9.7. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

    9.8. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Севастополя при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае не получения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

    10. ФОРС-МАЖОР

    10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

    10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

    10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

    11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

    11.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

    12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.

    12.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

    12.3. Право собственности на выполненный работы возникает у Заказчика после подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

    12.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    12.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и предоставляется в Управление Федерального казначейства по г.Севастополю. Экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

    Приложение к Контракту:

    - Сметный расчет (Приложение № 1 к Контракту);

    - Задание на проектирование (Приложение №2 к Контракту) в соответствии с документацией Заказчика по закупке.

    - График выполнения работ (Приложение № 3)

    13. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик

    Исполнитель

    Государственное казенное учреждение «Капитальное строительство»

    Юридический адрес:

    299011 г.Севастополь, ул. Ленина, 2

    Почтовый адрес:

    299053 г.Севастополь, ул. Руднева, 39-в, офис 5

    ИНН/КПП 9204007681/920401001

    ОГРН 1149204015058

    т/сч _________________________________

    в____________________________________

    И.о. начальника

    ______________А.Н. Спичак

    М.п.

    _______________________________________________________________________________________________________________

    Юридический адрес:

    _____________________________________

    Почтовый адрес:

    _____________________________________

    _____________________________________

    ИНН/КПП___________________________

    ОГРН _______________________________

    т/сч _________________________________

    в____________________________________

    ________________________

    ______________/_________________/

    М.п.




    Скачать (12.4 Мб, zip)
    Скачано: 1 раз

Возврат к списку