Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 1-го этажа здания детской поликлиники №2 (замена полов и дверей запасных выходов), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.А.Юмашева...

9 Декабря 2016 года Официальные документы

Полное название документа: Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 1-го этажа здания детской поликлиники №2 (замена полов и дверей запасных выходов), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.А.Юмашева

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт 1-го этажа здания детской поликлиники №2 (замена полов и дверей запасных выходов), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.А.Юмашева

Извещение о

проведении открытого конкурса

Общая информация

Номер извещения

№ 1

Наименование объекта закупки

Сроки выполнения работ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт 1-го этажа здания детской поликлиники №2 (замена полов и дверей запасных выходов), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.А.Юмашева,19 Г»

до 28 декабря 2016 года.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс

Информация о заказчике

Наименование:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Детская поликлиника №2".

Место нахождения:

Российская Федерация, 299057, Севастополь г, Адмирала Юмашева, ул. 19Г

Почтовый адрес:

299057

Адрес электронной почты:

detka2@inbox.ru

Телефон:

8692 41-38-68

ОГРН:

1149204047805

Ответственное должностное лицо:

Аверина Елена Владимировна

Должность: Главный врач.

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

09.12.2016 14:00

Дата и время окончания подачи заявок

13.12.2016 17:00

Место подачи заявок

г. Севастополь, ул. А.Юмашева,19Г, кабинет 37 (приемная)

Порядок подачи заявок

Заявки на участие в конкурсе подаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 09:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 17:00 часов (по местному времени)

Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанного в настоящей документации.

Дата и время вскрытия конвертов

14.12.2016 10:00

Место вскрытия конвертов

г. Севастополь, ул. А.Юмашева,19Г, кабинет 40

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

14.12.2016 10:30

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

г. Севастополь, ул. А.Юмашева,19Г, кабинет 40

Начальная (максимальная) цена контракта

Источник финансирования

904 466,00 руб. Российский рубль

Бюджет города Севастополя на 2016 год.

Место выполнения работ

г. Севастополь, ул. А.Юмашева,19Г

Сроки завершения работ

До 28 декабря 2016 года.

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявок

Предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет

Размер обеспечения заявки

9 044 (Девять тысяч сорок четыре) руб. 66 коп.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии

согласно конкурсной документации

Платежные реквизиты

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Детская поликлиника №2»

(л/cчет 20746Щ83130 УФК по

г. Севастополю)

ИНН: 9201016021

КПП: 920101001

Отделение по г. Севастополю Центрального Банка Российской Федерации

р/счет: 40601810967111000001

БИК: 046711001

Назначение платежа: КБК 00000000000000000510 обеспечение заявки на участие в конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт 1-го этажа здания детской поликлиники №2 (замена полов и дверей запасных выходов), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.А.Юмашева,19 Г. № извещения ________________.

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе осуществляется участником закупок

Размер обеспечения исполнения контракта

45 223,30 (Сорок пять тысяч двести двадцать три) руб. 30 коп.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта

согласно конкурсной документации

Платежные реквизиты

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Детская поликлиника №2»

(л/cчет 20746Щ83130 УФК по

г. Севастополю)

ИНН: 9201016021

КПП: 920101001

Отделение по г. Севастополю Центрального Банка Российской Федерации

р/счет: 40601810967111000001

БИК: 046711001

Назначение платежа: КБК 00000000000000000510 обеспечение заявки на участие в конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт 1-го этажа здания детской поликлиники №2 (замена полов и дверей запасных выходов), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.А.Юмашева,19 Г. № извещения ________________.

Объект закупки

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Ограничения и условия допуска, установленные постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено".

Российский рубль

Наименование товара, работ, услуг

Код по ОКПД2

Заказчик

Единица измерения

Коли-

чество

Цена за ед.изм.

Стоимость

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт 1-го этажа здания детской поликлиники №2 (замена полов и дверей запасных выходов), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул.А.Юмашева,19 Г»

41.20.40.000

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Детская поликлиника №2".

УСЛ ЕД

1.00 (из 1.00)

904 466,00

904 466,00

Итого: 904 466,00

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупки:

1. Единые требования к участникам закупки в соответствии с главой 10 Постановления правительства Севастополя №399-ПП от 22.04.2016 «Об утверждении порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд города федерального значения Севастополя в 2016 году» (далее - Постановления №399-ПП):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Данное требование устанавливается, если в связи с исполнением гражданско-правовой договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения гражданско-правовой договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель гражданско-правовой договорной службы заказчика, гражданско-правовой договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является оффшорной компанией.

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

10) В соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено", а именно участник электронного аукциона не должен находиться под юрисдикцией Турецкой Республики, не должен контролироваться гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

2. Копия СРО - допуск претендента к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при производстве работ. (в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»); 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство

В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ – Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов жилищно-гражданского строительства. В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению части работ, требующих наличия лицензии или допуска саморегулирующей организации, участник, дополнительно к лицензии или допуску саморегулирующей организации на осуществление определенных видов работ, которые участник выполняет самостоятельно, предоставляет свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Наличие опыта исполнения договоров на выполнение работ аналогичных предмету Закупки, на сумму не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки.

-

Конкурсная документация

Способы получения конкурсной документации

На основании письменного заявления после даты размещения извещения о проведении открытого конкурса, одного рабочего дня от даты получения соответствующего заявления

Место предоставления конкурсной документации

г. Севастополь, ул.А.Юмашева,19 Г

Порядок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе, в электронном виде документация предоставляется при предоставлении электронного носителя, а также доступна для скачивания на официальном сайте Правительства Севастополя в разделе (информация о проведении торгов)

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация

Русский

Плата за предоставление конкурсной документации

Плата не установлена

Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Участниками конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Дата опубликования: 9 Декабря 2016 года

Скачать (796.18 Кб, rar)
Скачано: 0 раз



twitter-logo-silhouette refresh link-symbol envelope telephone-handle-silhouette printer calendar home-button sign-out megaphone arrow-right facebook instagram rss vk search heraldry_big nav_back nav_next glasses menu-button search arrow-bold-right arrow-bold-left user-shape close vk