Извещение № 5-2016 о заключении гражданско-правового договора с единственным подрядчиком на проведение работ по ремонту Магнитно-резонансного томографа...

15 Декабря 2016 года Официальные документы

Полное название документа: Извещение № 5-2016 о заключении гражданско-правового договора с единственным подрядчиком на проведение работ по ремонту Магнитно-резонансного томографа

Извещение № 5-2016 о заключении гражданско-правового договора с единственным подрядчиком на проведение работ по ремонту Магнитно-резонансного томографа

Общая информация

Номер извещения

5-2016

Наименование объекта закупки

На проведение работ по ремонту Магнитно-резонансного томографа с заменой системы охлаждающей головки, адсорбера гелиевого компрессора и дозаправки системы жидким гелем, по адресу – г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 211-а

Сроки выполнения работ

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Гражданско-правового договора

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс

Информация о заказчике

Наименование:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

Место нахождения:

299055, г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 211-А

Почтовый адрес:

299055, г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 211-А

Адрес электронной почты:

gorbol5@inbox.ru

Телефон:

+7(8692) 67-39-71

ОГРН:

1149204045044

Ответственное должностное лицо за заключение договора

Зимина Марина Сергеевна

Должность: Главный врач

Начальная (максимальная) цена контракта

9 949 933,00 руб. (Девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот тридцать три рубля 00 копеек)

Источник финансирования

Субсидия из бюджета г. Севастополя на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

Место выполнения работ

Адрес расположения объекта: 299055 г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 211-а

Сроки завершения работ

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора

Объект закупки

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Ограничения и условия допуска, установленные постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».

Срок, место и порядок подачи Заявок участников закупки

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 30.11.2016 с 08:00 часов

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница №5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

299055, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 211 –А,

контрактный отдел

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 08:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 16:30 часов (по местному времени) в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанного в настоящей документации.

Дата размещения извещения

29.11.2016 года

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

299055, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 211 – А, 3 этаж, конференц-зал

Дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения единственной заявки

07.12.2016 г. в 09:00 часов

Дата размещения протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе

Протокол № 1 от 07.12.2016 г.

Российский рубль

Наименование товара, работ, услуг

Код по ОКПД2

Заказчик

Единица измерения

Количество

Цена за ед.изм.

Стоимость

На проведение работ по ремонту Магнитно-резонансного томографа с заменой системы охлаждающей головки, адсорбера гелиевого компрессора и дозаправки системы жидким гелем, по адресу– г.Севастополь, проспект Генерала Острякова, 211-а

33.13.12.000

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница №5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

УСЛ. ЕД

1.00

9 949 933,00

9 949 933,00

Итого: 9 949 933,00

Требования к участникам

1. Единые требования к участникам закупки в соответствии с частью 1 главы 10 Постановления Правительства Севастополя №399-ПП от 22.04.2016 «Об утверждении порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд города федерального значения Севастополя в 2016 году»:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. Данное требование устанавливается, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является оффшорной компанией.

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Наличие опыта исполнения договоров на выполнение работ аналогичных предмету Закупки.

Копии исполненных договоров и копии актов, подтверждающих выполнение работ, соответствующих предмету конкурса. Каждый договор, стоимостью не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта настоящего конкурса, за предшествующие 2 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе.

Информация о договоре

Основание заключения гражданско-правового договора

Протокол № 1 рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе от «07» декабря 2016 г.

Исполнитель

ООО «КРЫММЕДСНАБ»

ИНН 9204556723

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д.48

Юридический адрес победителя

299011, г.Севастополь, ул.Ленина, д.48

Почтовый адрес победителя

299011, г. Севастополь, ул.Ленина, д.48

Номер контактного телефона победителя

Тел.: +79788232060

ОГРН победителя

1159204026981

Дата, номер заключения гражданского - правового договора

15 декабря 2016 года № 5-2016

Цена гражданского - правового договора

9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Дата опубликования: 15 Декабря 2016 года




twitter-logo-silhouette refresh link-symbol envelope telephone-handle-silhouette printer calendar home-button sign-out megaphone arrow-right facebook instagram rss vk search heraldry_big nav_back nav_next glasses menu-button search arrow-bold-right arrow-bold-left user-shape close vk